Author: Вячеслав Попов

ДОГОВОР №                         ПРОЕКТ
   
г. _______	«___»	_______	202_г.

______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _____, и __________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________действующего на основании_______, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.	Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя судовую малогабаритную аппаратуру и светильники светодиодные (далее именуемые «Продукция») по техническим условиям, номенклатуре, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации, а Покупатель принять и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2.	Настоящий Договор заключается для обеспечения заказа проекта 19910 (з/з 202) в рамках Гособоронзаказа по Государственному контракту №2025187300011412209022764 от 16.12.2019г. Идентификатор государственного контракта № 2025187300011412209022764.
1.3.	Отношения Сторон в рамках выполнения настоящего Договора регулируются Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и условиями настоящего Договора.
1.4.	Поставщик проводит оценку соответствия Продукции, поставляемой по Договору, в форме контроля качества в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 октября 2021г. №1036. Результаты оценки соответствия военной продукции Поставщик подтверждает заявлением о соответствии.
1.5.	Поставщик осуществляет раздельный учет результатов финансовохозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства от 19.01.1998 г. №47.
2.Цена и порядок расчетов
2.1.	Общая цена Договора складывается из общей суммы оформленных Сторонами Спецификации.
2.2.	Цены на Продукцию фиксированные. Срок действия цены определяется Спецификацией.
2.3.	Транспортные расходы (провозная плата) в цену Продукции не включаются и оплачиваются Покупателем дополнительно, на основании счетов Перевозчика.
2.4.	Покупатель осуществляет предоплату поставки Продукции в размере 50% от стоимости Спецификации в течение _______ дней с момента выставления счета поставщиком, при наличии уведомления об открытии отдельного банковского счета.
2.5.	Второй авансовый платеж в размере _____ Покупатель осуществляет в течение ______ дней с момента получения уведомления о готовности Продукции к отгрузке на основании счета.
2.6.    Третий платеж ____ через 2 месяца после уведомления Продукции об отгрузке.
2.3.	Расчеты по Договору осуществляются с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке ПАО ВТБ.

3.Качество Продукции
3.1.	Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям технических условий, указанных в Спецификации.
3.2.	Судовая малогабаритная аппаратура должна быть принята ОТК Поставщика, амортизаторы должны быть приняты ОТК Поставщика на соответствие требованиям технических условий.
Все части Продукции и комплектующие, должны быть из текущего производства или вновь изготовленные.
3.3.	Гарантийный срок эксплуатации Продукции согласно техническим условиям - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
3.4.	Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты поставленной Продукции, если они явились следствием брака или недоработки Поставщика, устраняются Поставщиком своими силами и за свой счет.
3.5.	В случае, если будет доказано, что выявленные дефекты произошли по вине Покупателя (до момента сдачи заказа) или вызваны неправильной эксплуатацией в период гарантийного срока, то таковые дефекты устраняются за счет Покупателя. В этом случае Покупатель несет расходы на новое изделие, его доставку к месту замены, другие издержки, связанные с заменой (командировочные расходы и т.п.).
3.6. Факт выхода изделия из строя фиксируется техническим актом, в котором в обязательном порядке указываются:
-	идентификационные признаки изделия;
-	точное и подробное описание дефекта;
-	предположительная причина возникновения дефекта.
Технический акт должен быть подписан компетентными представителями Покупателя.
3.7.	Окончательно виновник выхода изделия из строя определяется после исследования данного изделия на базе Поставщика, для чего Покупатель обязан обеспечить доставку изделия в адрес Поставщика.

4.Условия поставки
4.1.	Срок изготовления Продукции закрепляется в Спецификации. Отгрузка осуществляется при условии получения ____ оплаты за Продукцию.
4.2.	Отгрузка Продукции может осуществляться партиями в пределах общего количества, предусмотренного к поставке по Договору согласно Спецификации.
4.3.	Поставщик обязан передать Покупателю Продукцию в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Продукции. Тара и упаковка возврату не подлежат.
4.4.	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений поставляемой Продукции.
4.5.	Доставка Продукции до Покупателя производится Перевозчиком. Покупатель вправе организовать самовывоз Продукции со склада Поставщика, расположенного по адресу: ____________
4.6.	Количество поставляемой Продукции должно соответствовать данным товарно-транспортных сопроводительных документов.
4.7.	Поставщик обязан одновременно с отгрузкой Продукции направить Покупателю следующие документы:
-	счет-фактуру в 1 экз.;
-	товарную накладную (ТОРГ-12) в 1 экз.;
-	паспорта с отметкой о приемке партии Продукции ОТК Поставщика (при поставке 
-	паспорта с отметкой о приемке партии Продукции ОТК.
-	руководство по эксплуатации по 1 экз. на каждый тип Продукции;
4.8.	В случае отгрузки Продукции Перевозчику, моментом поставки Продукции и моментом перехода права собственности на поставляемую Продукцию считается дата приема ее Перевозчиком, указанная на товарно-транспортных документах.

5.Порядок приемки Продукции, претензии
5.1.	Приёмка Продукции производится Покупателем на складе Покупателя по количеству, качеству и комплектности в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и количеству» ГОСТ РВ 0015-308-2019.
5.2.	В случае обнаружения недостачи (недопоставки) или недостатков Продукции, вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов осуществляется в письменной форме по факсимильной связи в течение 24-х часов с момента обнаружения недопоставки (недостачи) или недостатков Продукции. При вызове представителя Поставщика, в случае возникновения у Покупателя претензий по количеству или качеству поставленной Продукции и при не подтверждении отклонений по количеству от товарно-транспортных документов, а по качеству - от действующих ТУ, Покупатель возмещает Поставщику все расходы, связанные с выездом представителя.
5.3.	В случае несоответствия количества Продукции, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и составлен двухсторонний акт, который подписывается представителями Сторон.
5.4.	Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703-2019.
5.5.	Продукция считается принятой после получения оригиналов документов.

6.Ответственность сторон
6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.	При необоснованном отказе от приемки Продукции Покупатель возмещает Поставщику все убытки, связанные с отказом от приемки.
6.3.	Стороны согласились, что все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, должны быть разрешены в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) дней.
6.4.	При недостижении согласия все возникающие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.	Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки.
6.6.	Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, (кроме счетов-фактур) с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение трех дней с даты их оформления. Стороны признают, что все документы, переданные вышеуказанным способом, имеют доказательственную силу при арбитражных разбирательствах.
6.7.	После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.8.	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.9.	Одностороннее расторжение Договора не допускается.
6.10.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости недопоставленной Продукции.
6.11.	При нарушении сроков оплаты Продукции, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости неоплаченной Продукции.
6.12.	На авансовые платежи неустойка (пеня) не начисляется.

7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.	При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон (форс-мажор), а именно: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, наводнения и другие стихийные бедствия, ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение своих обязательств. При этом сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Указанные обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, должны носить чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.2.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
7.3.	Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна в 5-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в этом случае и сроки выполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Уведомление направляется по адресу, указанному в Договоре. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них.
7.4.	Свидетельство, выданное Торгово-Промышленной палатой, является достаточным тому подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.Антикоррупционная оговорка
8.1.	Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.
8.2.	Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения.
8.3.	Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
8.4.	Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
8.5.	Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора:
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
-не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
8.6.	В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдёт. Подтверждение должно быть направлено в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
8.7.	В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9.Конфиденциальность
9.1.	Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает документированную информацию, полученную или приобретенную по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, документацию и информацию, переданные в соответствии с п. 1.1. Договора, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства РФ, зафиксированную на материальном носителе.
9.2.	Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашению Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего законодательства РФ, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
9.3.	Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные одной из сторон действия другой стороны, включая размещение ее в сети Интернет и на сайте Субподрядчика, в результате которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
9.4.	Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет.
9.5.	Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные стороне (в случае такого представления) для обеспечения исполнения договора, а также любые снятые с них копии являются собственностью другой стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению стороной в соответствии с указаниями другой стороны. Сторона сохраняет право дать другой стороне указание об удалении Конфиденциальной информации с принадлежащих стороне материальных носителей, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями стороны.

10.Срок действия договора.
10.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств и урегулирования взаиморасчетов.
10.2.	Договор подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится у Покупателя, второй у Поставщика, оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
10.3.	Дата заключения Договора определяется по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на Договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту Договора.
10.4.	По всем вопросам, не нашедшим своего разрешения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
10.5.	Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на, то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.
10.6.	Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1.	Спецификация
11.	Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

                      Поставщик:                                                                Покупатель: