Извещение о проведении закупки Комплексная закупка "Проведение Строительно-монтажных работ в магазине befree,ТЦ Мармелад, г. Великий Новгород № 2533954"

Извещение о проведении закупки "Проведение Строительно-монтажных работ в магазине befree,ТЦ Мармелад, г. Великий Новгород № 2533954-1"

Тип предмета закупки:	Работы
Контактная информация заказчика:	адрес: СПб, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, БЦ "Келлерман", 6 этаж, помещение 1-Н. Смирнов Алексей, smirnovaa@melonfashion.com 8-905-213-08-24
Совместная закупка	Нет
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2):	Работы строительные отделочные
Предмет договора (ОКПД2):	[43.39.11] Работы отделочные декоративные [43.21.10] Работы электромонтажные
Номенклатурные справочники:	[F0000000] Продукция и услуги строительства / [F4500000] Услуги строительные и объекты строительства / [F4560000] Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции / [F4560020] Экономические характеристики строительной продукции / [F4560520] Технологическая структура капитальных вложений / [F4560521] Строительно-монтажные работы
Наименование предмета договора (лота):	Строительно-монтажные работы (в т.ч. ЭО, ОВиК, декор, отделка, монтаж рекламы) магазина промышленных товаров "befree" по адресу: Новгородская обл, Великий Новгород г, Ломоносова ул, дом № 29
Количество:	1
Единицы измерения:	ШТ
Цена:	Без указания цены, руб.
Обеспечение заявки на участие:	Не требуется.
Позиции:	Информация отсутствует
Вес параметров заявки виден участникам:	Не виден участникам
Допустимость замен, аналогов:	Не допускается
Место выполнения работ:	г. Великий Новгород ТЦ Мармелад магазин befree
Условия выполнения работ:	Наличие актуального членства в СРО обязательно. Система налогообложения - ОСНО (с НДС). Опыт строительства магазинов в ТРК обязателен. Опыт работы в ритейле не менее 5 лет, с возможностью предоставления рекомендаций. Не проведение ликвидации участника ТП – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ТП – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства. Неприостановление деятельности участника ТП в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; Предоставление презентации. Наличие лицензии МЧС будет Вашим преимуществом. Готовность работы без предоплаты. Минимальное привлечение субподрядных организаций. Для участия в тендере необходимо прислать заполненные: смету единого образца и тендерную таблицу (шаблоны для заполнения прилагаются к торгам).
Срок выполнения работ:	Предварительная дата начала работ (выход на демонтаж): ~30.03.2019 Срок на проведение СМР ~40 дней Выход на работы без предоплаты (см. условия оплаты). Штраф за каждые сутки просрочки (сумма будет уточнена дополнительно, предварительно ~50000 руб в сутки).
Признак принадлежности к субъектам МСП:	Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:	Нет
Форма, сроки и порядок оплаты:	Оплата работ сметных приложений 2.1-2.7 производится равными долями по 20 % от общей стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком Линейного графика работ и наличия у Заказчика выставленного Подрядчиком счета: • на 15 (Пятнадцатый) календарный день с даты начала производства работ; • на 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала производства работ; • на 45 (Сорок пятый) календарный день с даты начала производства работ; • на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала производства работ; • на 90 (Девяностый) календарный день с даты начала производства работ (далее – Последний платеж). 3.2. Стороны особо согласовали, что несмотря на установленный в пункте 3.2. Договора срок (в днях) для оплаты, последний платеж, осуществляется Заказчиком только после получением Заказчика от Подрядчика заверенных руководителем и печатью Подрядчика документов: налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость –титульный лист, раздел 1 и 3; налоговой декларации по налогу на прибыль организаций - титульный лист, и раздел 1.1- налог к уплате за период; выписки из книги продаж за период проведения работ; двух экземпляров настоящего Договора (оригиналы). 3.3. Указанные в п. 3.2. Договора документы предоставляются за период проведения работ с подтверждением отправки их в налоговую инспекцию. 3.4 При непредставлении указанных в п. 3.2. Договора документов по истечении 210 дней со дня, следующего за датой начала производства работ, общая стоимость выполняемых работ, указанная в п.3.1. Договора, уменьшается на 20% (последний платеж не осуществляется), при этом объем работ не изменяется.
Комментарий:	Максимально полный объём исходных данных в облаке объекта по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/E8w3/vWQtZV19E Необходимо обратить внимание на давальческий материал: 1) Керамогранит; 2) Световое оборудование (трековое освещение, люстры, лампы); 3) Музыкальные колонки и микшер; 4) Серверный шкаф; 5) Обои; 6) Декоративный кирпич; 7) Торговое оборудование; 8) Рекламное оборудование; Также необходимо организовать видеонаблюдение (онлайн режим) на объекте на весь период СМР.
Действия:	Ознакомиться с правилами проведения закупки

Вопросы претендентов/участников - 1

Для участия подходят тарифы:

Название тарифа

Участие бесплатное