Работы

Нет

[17.24.11.110] Обои
[43.29.1] Работы строительно-монтажные прочие
[43.39.11] Работы отделочные декоративные
[43.21.10] Работы электромонтажные
[X1315002] Монтаж, демонтаж
[X3412006] Ремонт текущий комплексный ("под ключ") квартир, офисов

[AA000000000] Бюджетные статьи затрат / [AA100000000] befree / [AA000000985] Ремонт новые розничные магазины

На объекте необходимо провести:
1. Строительно-монтажные работы (демонтаж, общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по сборке оборудования)
2. Работы по монтажу Входной группы
3. Монтаж систем Вентиляции и Кондиционирования

Не требуется.

г. Кемерово, Октябрьский пр., д. 34, Помещение № А37

Выход на работы без предоплаты (см. условия оплаты).
Штраф за каждые сутки просрочки (сумма будет уточнена дополнительно).

40 дней со дня начала СМР.

Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП

Нет

Оплата работ сметных приложений 2.1-2.7 производится равными долями по 20 % от общей стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком Линейного графика работ и наличия у Заказчика выставленного Подрядчиком счета:
• на 15 (Пятнадцатый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 45 (Сорок пятый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 90 (Девяностый) календарный день с даты начала производства работ (далее – Последний платеж).
3.2. Стороны особо согласовали, что несмотря на установленный в пункте 3.2. Договора срок (в днях) для оплаты, последний платеж, осуществляется Заказчиком только после получением Заказчика от Подрядчика заверенных руководителем и печатью Подрядчика документов:
1) Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость –титульный лист, раздел 1 и 3;
2) Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций - титульный лист, и раздел 1.1- налог к уплате за период;
3) Выписки из книги продаж за период проведения работ;
4) Двух экземпляров настоящего Договора (оригиналы).
3.3. Указанные в п. 3.2. Договора документы предоставляются за период проведения работ с подтверждением отправки их в налоговую инспекцию.
3.4 При непредставлении указанных в п. 3.2. Договора документов по истечении 210 дней со дня, следующего за датой начала производства работ, общая стоимость выполняемых работ, указанная в п.3.1. Договора, уменьшается на 20% (последний платеж не осуществляется), при этом объем работ не изменяется.

Требования к участникам:
Наличие актуального членства в СРО обязательно.
Система налогообложения - ОСНО (с НДС).
Опыт строительства магазинов в ТРК обязателен.
Опыт работы в ритейле не менее 5 лет, с возможностью предоставления рекомендаций.
Непроведение ликвидации участника ТП – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ТП – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника ТП в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
Предоставление презентации.
Наличие лицензии МЧС будет Вашим преимуществом.
Готовность работы без предоплаты.
Минимальное привлечение субподрядных организаций.
Для участия в тендере необходимо прислать заполненные: смету единого образца и тендерную таблицу (шаблоны для заполнения прилагаются к торгам).

Необходимо обратить внимание на давальческий материал:
1) Керамогранит;
2) Световое оборудование (трековое освещение, люстры, лампы);
3) Музыкальные колонки и микшер;
4) Серверный шкаф;
5) Видеокамеры;
6) Обои;
7) Декоративный кирпич;
8) Торговое оборудование;
9) Рекламное оборудование;