Услуги

адрес: СПб, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, БЦ "Келлерман", 6 этаж, помещение 1-Н.

Нет

[43.29] Работы строительно-монтажные прочие

[F0000000] Продукция и услуги строительства / [F4500000] Услуги строительные и объекты строительства / [F4560000] Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции / [F4560020] Экономические характеристики строительной продукции / [F4560520] Технологическая структура капитальных вложений / [F4560521] Строительно-монтажные работы

Проведение строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК Аура, г. Новосибирск согласно проектной документации.

На объекте необходимо провести:
1. Строительно-монтажные работы (демонтаж, общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по сборке оборудования)
2. Работы по монтажу Входной группы
3. Монтаж систем Вентиляции и Кондиционирования
4. Противопожарные работы (допускается привлечение субподряда). Необходимо разработать проектную и исполнительную документацию, а так же выполнить работы согласно требованиям ТРК.

Россия, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5, ТРЦ "Аура", пом 2009

Выход на работы без предоплаты (см. условия оплаты).
Штраф за каждые сутки просрочки (сумма будет уточнена дополнительно).
Объект должен быть сдан под ключ не позднее 21.12.2018г.

Проведение СМР с 12.11.2018 по 21.12.2018 г.

Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП

Нет

Оплата работ сметных приложений 2.1-2.7 производится равными долями по 20 % от общей стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком Линейного графика работ и наличия у Заказчика выставленного Подрядчиком счета:
• на 15 (Пятнадцатый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 45 (Сорок пятый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 90 (Девяностый) календарный день с даты начала производства работ (далее – Последний платеж).
3.2. Стороны особо согласовали, что несмотря на установленный в пункте 3.2. Договора срок (в днях) для оплаты, последний платеж, осуществляется Заказчиком только после получением Заказчика от Подрядчика заверенных руководителем и печатью Подрядчика документов:
1) Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость –титульный лист, раздел 1 и 3;
2) Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций - титульный лист, и раздел 1.1- налог к уплате за период;
3) Выписки из книги продаж за период проведения работ;
4) Двух экземпляров настоящего Договора (оригиналы).
3.3. Указанные в п. 3.2. Договора документы предоставляются за период проведения работ с подтверждением отправки их в налоговую инспекцию.
3.4 При непредставлении указанных в п. 3.2. Договора документов по истечении 210 дней со дня, следующего за датой начала производства работ, общая стоимость выполняемых работ, указанная в п.3.1. Договора, уменьшается на 20% (последний платеж не осуществляется), при этом объем работ не изменяется.

Требования к участникам:
Наличие актуального членства в СРО обязательно.
Система налогообложения - ОСНО (с НДС).
Опыт строительства магазинов в ТРК обязателен.
Опыт работы в ритейле не менее 5 лет, с возможностью предоставления рекомендаций.
Непроведение ликвидации участника ТП – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ТП – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника ТП в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
Предоставление презентации.
Наличие лицензии МЧС будет Вашим преимуществом.
Готовность работы без предоплаты.
Минимальное привлечение субподрядных организаций.
Для участия в тендере необходимо прислать заполненные: смету единого образца и тендерную таблицу (шаблоны для заполнения прилагаются к торгам).

Необходимо обратить внимание на давальческий материал:
1) Керамогранит;
2) Световое оборудование (трековое освещение, люстры, лампы);
3) Музыкальные колонки и микшер;
4) Серверный шкаф;
5) Видеокамеры;
6) Обои;
7) Декоративный кирпич;
8) Торговое оборудование;
9) Рекламное оборудование;