Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2307750"

Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2307750-1" (Процедура закупки не состоялась)

Многоэтапность:

Процедура проводится в 1 этап.

Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ

Организатор конкурса:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Россия, 123060, Москва, 123060, Г МОСКВА, УЛ РАСПЛЕТИНА, 5, СТР. 1

Контактное лицо организатора:

Попов Сергей Сергеевич
Начальник отдела закупок

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
АО "СНИИП"	Место нахождения: 123060, Российская федерация, г. Москва, Расплетина ул, 5, стр. 1 Почтовый адрес: 123060, Российская федерация, г. Москва, Расплетина ул, 5, стр. 1	7734592593	773401001

Предмет закупки:

Право заключения договора на разработку программного обеспечения аппаратно-программного измерительного комплекса (АПИК), комплекта РКД для изготовления оборудования АПИК/СКД, а также материалов общесистемной документации в части АПИК/СКД для АЭС Тяньвань энергоблоки № 3,4

Предмет договора по лоту:

разработка программного обеспечения аппаратно-программного измерительного комплекса (АПИК), комплекта РКД для изготовления оборудования АПИК/СКД, а также материалов общесистемной документации в части АПИК/СКД для АЭС Тяньвань энергоблоки № 3,4

Категория продукции:

[74.90.20] Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки

Начальная (максимальная) цена договора:

90 000 000,00 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

разработку ПО АПИК Исполнитель осуществляет на своем предприятии; разработку РКД на ВУ АПИК, Пульт ВК СКД и материалов ОД на АПИК/СКД в части АПИК для АЭС Тяньвань энергоблоки №3,4 Исполнитель осуществляет на своем предприятии; установку и настройку ПО АПИК на ВУ АПИК АЭС Тяньвань энергоблоки №3, 4 Исполнитель осуществляет на территории заказчика по адресу: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5, стр.1.

Условия оплаты:

расчеты производятся на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ в соответствии с Приложением №1 (Календарный план) к проекту договора (Часть3 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации). Оплата осуществляется в течение 90 (девяносто) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу при предоставлении документов, указанных в пп.6.3;6.4 (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации). Исполнитель обязан в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в одном из видов, указанных в Разделе 15 (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации) в размере 5% от общей цены Договора.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Форма обеспечения	Размер и валюта обеспечения
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия	Требуется обеспечение заявки в размере 4500000.00 рублей, RUB

Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение обязательств по договору:

Форма обеспечения	Информация об обеспечении
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство	Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его заключения

Обеспечение гарантийных обязательств:

Форма обеспечения	Информация об обеспечении
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство	Требуется обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5.00%, RUB

Критерии оценки:

1. Цена договора; 2. Квалификация участника; 2.1. Опыт участника процедуры закупки.

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП

Регламентные даты:

Дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе:

28.02.2017 12:00

Дата вскрытия конвертов в конкурсе:

28.02.2017 12:00

Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

02.03.2017 23:59

Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:

13.03.2017

Срок заключения договора после определения победителя:

27.03.2017

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Ставка НДС	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	этап №1	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	27.03.2017	26.05.2017
2	этап №2	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	27.03.2017	27.06.2017
3	этап №3	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	27.03.2017	27.07.2017
4	этап №4	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	27.03.2017	27.07.2017
5	этап №5	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	27.03.2017	01.09.2017

Требования к участнику:

№	Требование
1	быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников); Требуемые документы: копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ); для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). - Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/#; - для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на русский язык; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на русский язык; копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц); копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогооблажения (для участников закупки, применяющих ее); заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
2	если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту нахождения участника закупки и месту исполнения договора. Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая: - положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
3	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
4	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки. подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
5	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
6	уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета Требуемые документы: копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации.
7	обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно: а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: - сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Требуемые документы: копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта вместе с предложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.
8	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
9	Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания услуг. Требуемые документы: Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.
10	наличие опыта выполнения работ: должен иметь в рамках заключенных договоров не менее одного завершенного договора в 2014 – 2017 гг. (последние 3 года) на оказание коммерческих и технических услуг* для предприятий в сфере энергетики или машиностроения на сумму не менее 36 000 000,00 рублей, без НДС. * коммерческие и технические услуги должны включать в себя все следующие направления: - разработка ПО АПИК для атомных электростанций; - пуско-наладочные работы ПО АПИК на атомных электростанциях. При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок: Участник закупки должен иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт участника = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемых участником, в руб. + стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиками, выполняющими 5% и менее работ от общей стоимости данных работ согласно заявке участника, в руб.) / общую стоимость данного вида работ, указанную в заявке участника в руб.)). Привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы свыше 5% от общей стоимости работ согласно заявке участника, должны иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиком, в руб.) / общую стоимость вида работ, указанную в заявке участника в руб.)). Требуемые документы: справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов, подтверждающих состав работ/услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ/оказываемых услуг; - документов, подтверждающих исполнение работ/услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг; - стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг.

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».

Требуемые документы:

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (подраздел 5.1, Форма 2), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ , сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения; ? документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. ? срок гарантийного обслуживания ПО АПИК – 24 месяца от даты предварительной приемки соответствующего блока АЭС Тяньвань 3,4 в эксплуатацию.

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Заявка участника

Спецификация оборудования

График оплаты

План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями

Техническое предложение

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения конкурса

Вопросы претендентов/участников - 1

Жалобы участников - 0