Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2211364"

Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2211364-1" (Выбран победитель)

Многоэтапность:

Процедура проводится в 1 этап.

Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ

Организатор конкурса:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМКОМПЛЕКТ", Россия, 119180, Москва, 119180, г Москва, р-н Якиманка, ул Полянка Б., дом 25, корпус 1

Контактное лицо организатора:

Штыкова Светлана Юрьевна
Главный специалист отдела по организации закупок по ЯЭК

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
АО "НИАЭП"	Место нахождения: 603006, Российская федерация, Нижегородская обл., Свободы пл, 3 Почтовый адрес: 603006, Российская федерация, Нижегородская обл., Свободы пл, 3	5260214123	526001001

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ: «Подготовительный период строительства энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2. Устройство временных автомобильных дорог. Дорога к карьеру песка у д. Липино, участки 2 и 5». Лот №71

Предмет договора по лоту:

выполнение работ: «Подготовительный период строительства энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2. Устройство временных автомобильных дорог. Дорога к карьеру песка у д. Липино, участки 2 и 5». Лот №71

Категория продукции:

Электростанция атомная

Начальная (максимальная) цена договора:

316 545 898,48 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

307250, Курская обл., Курчатовский р-н, г. Курчатов, Курский филиал АО «НИАЭП» – «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2»

Условия оплаты:

В соответствии с документацией

Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Форма обеспечения	Размер и валюта обеспечения
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия	Требуется обеспечение заявки в размере 1500000.00 рублей, руб.

Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение возврата аванса:

Форма возврата аванса

Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство

Обеспечение обязательств по договору:

Форма обеспечения	Информация об обеспечении
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство	Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его заключения

Критерии оценки:

1. Цена договора; 2. Опыт участника процедуры закупки.

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП

Регламентные даты:

Дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе:

19.11.2015 12:00

Дата вскрытия конвертов в конкурсе:

19.11.2015 12:00

Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

04.12.2015 23:59

Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:

11.12.2015

Срок заключения договора после определения победителя:

22.12.2015

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Лот №71. Подготовительный период строительства энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2. Устройство временных автомобильных дорог. Дорога к карьеру песка у д. Липино, участки 2 и 5		1.000 КМП	28.12.2015	30.11.2016

Требования к участнику:

№	Требование
1	быть зарегистрированным в качестве юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями; копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц); копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки; - для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц: 1)копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства с переводом на русский язык; 2)краткая пояснительная записка, содержащая: - положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки. копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее)
2	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
3	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки. подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
4	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
5	уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета Требуемые документы: копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год и последний завершенный период, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный период, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника закупки: - если срок окончания подачи заявок до 25 июля текущего года – не предоставляется; - если срок окончания подачи заявок в периоде с 25 июля до 25 октября текущего года включительно - предоставляется за 6 месяцев; - если срок окончания подачи заявок позднее 25 октября текущего года - предоставляется за 9 месяцев.
6	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
7	отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
8	обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и конкурсной документации срока окончания подачи заявок, а именно: должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса: - в случае выполнения работ собственными силами участник конкурса должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с полным перечнем работ предусмотренных технической частью конкурсной документацией (Приложение к Тому 2 «Техническая часть» настоящей документации); - в случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков участник конкурса должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, согласно плану распределения объема работ и наличием допуска по осуществлению функции генерального подрядчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (Приложение к Тому 2 «Техническая часть» настоящей документации). Сумма, указанная в свидетельстве СРО о допуске по осуществлению функции генерального подрядчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на этапе заключения договора с заказчиком должна быть не менее суммы каждого договора, заключаемого с субподрядчиками, привлекаемыми участником Требуемые документы: копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа
9	участник конкурса должен выполнить собственными силами не менее 60% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости договора) Требуемые документы: заполненный участником конкурса план распределения видов и объемов выполнения работ (подраздел 5.1, Форма 5); Если участник конкурса является управляющей компанией, возглавляющей организации, осуществляющие строительство, являющиеся их дочерними зависимыми обществами, и такие управляющие компании осуществляют функции организации, координации, управления и контроля действий данных организаций, то при рассмотрении заявок на участие в конкурсе на соответствие данному требованию объемы работ, выполняемые такими организациями учитываются, как работы, выполняемые собственными силами участника конкурса, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность субподрядчика к дочерним зависимым обществам такого участника, позволяющие учесть объемы работ, выполняемые субподрядчиками, как работы, выполняемые собственными силами участника
10	наличие системы управления охраной труда (СУОТ). Требуемые документы: подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
11	Участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков, выполняющий работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника конкурса: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ Требуемые документы: Копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе. План распределения видов и объемов работ между участником конкурса и субподрядчиками (подраздел 5.1, Форма 5). Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению
12	наличие опыта: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов промышленно-гражданского строительства (ПГС) и/или объектов, относящихся, согласно части 1 и/или части 2 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам и/или к уникальным объектам с завершенными в 2012-2015гг. строительно-монтажными работами на общую сумму не менее 107 304 000,00 рублей без НДС Требуемые документы: справка об опыте выполнения договоров (подраздел 5.1, Форма 4.1) с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: ? документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ; ? документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ; - стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ
13	должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе: -не менее 2 ед. – экскаваторы одноковшовые емкостью ковша от 0,65 до 1,6 м?; -не менее 2 ед. – бульдозеры мощностью от 80 до 180 л.с.; -не менее 1 ед. – кран на автомобильном или гусеничном ходу грузоподъемностью от 8 до 25 тонн; -не менее 1 ед. – машина поливомоечная; -не менее 6 ед. – автосамосвалы грузоподъемностью не менее 10 тонн; -не менее 3 ед. – катки дорожные весом до 30 тонн Требуемые документы: справка, подтверждающая наличие у участника конкурса, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих собственных либо арендованных материально-технических ресурсов (МТР), необходимых для полного и своевременного выполнения договора (соответствующая форма ЭТП) с обязательным приложением: ? в случае использования собственных материально-технических ресурсов: - для транспортных средств - копий свидетельств о регистрации транспортного средства; - для остальных МТР - копий документов, подтверждающих постановку на учет объектов основных средств в бухгалтерском учете (актов о приемке-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1 и/или инвентарные карточки учета объектов основных средств по форме №ОС-6, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7). ? в случае использования арендованных материально-технических ресурсов предоставляются копии подписанных с двух сторон договоров аренды либо соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания участника конкурса победителем, между участником конкурса, субподрядчиком, и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов
14	должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: Инженерно-технические работники: - начальник участка или прораб - не менее 1 чел.; - мастер – не менее 2 чел. Рабочие: - машинист (водитель) крана не ниже 6 разряда – не менее 1 чел.; - машинист экскаватора не ниже 5 разряда – не менее 2 чел.; - машинист бульдозера не ниже 5 разряда – не менее 2 чел.; - машинист катка дорожного не ниже 4 разряда – не менее 3 чел.; - водители автомобилей с категорией прав не ниже С – не менее 6 чел.; - дорожный рабочий не ниже 2 разряда – не менее 21 чел.; - вальщик леса не ниже 5 разряда – не менее 6 чел. Требуемые документы: справка, подтверждающая наличие у участника конкурса, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (соответствующая форма ЭТП) с обязательным предоставлением копии выписки из штатного расписания, подписанной: - начальником отдела кадров; - ген. директором или главным бухгалтером. заполненное участником конкурса по форме «Заявка на участие в конкурсе» конкурсной документации (подраздел 5.1, Форма 1) обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора копии трудовых книжек и квалификационных документов на привлекаемых для исполнения договора работников.

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». Контрольный отбор проб грунта, в т.ч. определение максимальной плотности грунта и влажности, должен проводиться аттестованной испытательной лабораторией, имеющей аккредитацию для проведения данных работ

Требуемые документы:

а) Техническое предложение (подраздел 5.1, Форма 2), подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), а также содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); указание объема работ или услуг или порядка его определения; документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. б) копии свидетельств испытательных лабораторий и/или копии аттестатов аккредитации испытательных лабораторий на проведение контрольных отборов проб грунта (в т.ч. определение максимальной плотности грунта; определение влажности). В случае, если услуги по контрольному отбору проб грунта и проведению испытаний, не оказываются испытательной лабораторией участника или субподрядчика в составе заявки на участие в конкурсе участником конкурса дополнительно предоставляются копии подписанных с двух сторон договоров об оказании данных услуг либо соглашений о намерениях заключить договор об оказании данных услуг, в случае признания участника конкурса победителем, между участником конкурса/субподрядчиком и организацией, оказывающей данные услуги. По данным документам должна полностью прослеживаться цепочка от участника конкурса до организации, оказывающей услуги по проведению испытаний.

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Заявка участника

Сводная таблица стоимости на выполнение подрядных работ

График оплаты

Анкета участника

График поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг

Справка о материально-технических ресурсах на выполнение подрядных работ

Справка о кадровых ресурсах

План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями

Техническое предложение

Документация по закупке (по лоту):

Остальные и более подробные условия лота №1 содержатся в документации по лоту, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения конкурса

Вопросы претендентов/участников - 72

Жалобы участников - 0