Извещение о проведении процедуры закупки "Упрощенная закупка № 2950908"

Извещение о проведении процедуры закупки "Упрощенная закупка № 2950908-1" (Торги завершены)

Организатор упрощенной закупки:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ", Россия, 119017, Москва, 119017, г Москва, пер Погорельский, дом 7, корпус 2

Контактное лицо организатора:

Бузимова Ольга Вячеславовна
специалист группы закупок ОЗиМТО филиала АО "ОТЭК" в г.Северске

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения"	Место нахождения: 119017, Российская Федерация, г. Москва, 119017, Москвва г, Погорельский пер, 7, стр. 2 Почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, 119017, Москвва г, Погорельский пер, 7, стр. 2	7706757331	770601001

Предмет закупки:

Право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ по доработке информационной системы Технико-экономических показателей (ИС ТЭП). Развитие автоматизированных функций для нужд филиала АО «РИР» в г. Северск

Предмет договора по лоту:

Выполнение строительно-монтажных работ по доработке информационной системы Технико-экономических показателей (ИС ТЭП). Развитие автоматизированных функций для нужд филиала АО «РИР» в г. Северск

Категория продукции:

[43.21.10.120] Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

Начальная (максимальная) цена договора:

28 131 718,00 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

в соответствии с приложением 1 «Техническое задание» к запросу

Условия оплаты:

в соответствии с приложением 2 «Проект договора» к запросу

Обеспечение заявки на участие в упрощенной закупке:

Не требуется

Критерии оценки:

1. Цена договора.

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Регламентные даты:

Дата и время начала приема заявок на участие в упрощенной закупке:

24.06.2022 11:51

Дата и время окончания приёма заявок на участие в упрощенной закупке:

07.07.2022 10:00

Дата вскрытия конвертов в упрощенной закупке:

07.07.2022 10:00

Дата и время рассмотрения заявок на участие в упрощенной закупке:

22.07.2022 23:59

Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:

22.07.2022

Срок заключения договора после определения победителя:

29.07.2022

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Ставка НДС	Базис сравнения	Цена за единицу	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Выполнение строительно-монтажных работ по доработке информационной системы Технико-экономических показателей (ИС ТЭП). Развитие автоматизированных функций для нужд филиала АО «РИР» в г. Северске	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	20%	Нет - с учётом налогов	28 131 718,00 руб. (в том числе НДС)	14.07.2022	01.11.2022

Требования к участнику:

№	Требование
1	не являться организацией, деятельность которой приостановлена; Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о неприостановлении деятельности участника закупки.
2	быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); Требуемые документы: а) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо; б) обязательство участника закупки, содержащееся в форме 1 «Заявка на участие в закупке», в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
3	Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято.
4	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
5	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов. Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
6	отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора. Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
7	наличие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в действующей редакции. Требуемые документы: д) документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов МСП) с помощью сайта (https://ofd.nalog.ru/

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Работы должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к запросу «Техническое задание».

Требуемые документы:

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого - требования предусмотренного техническим заданием (приложение 1 к запросу), в соответствии с инструкциями, приведенными взапросе (приложение 3, Форма 2), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения.

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Заявка участника

Сводная таблица стоимости на выполнение подрядных работ

График оплаты

План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями

Техническое предложение

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения упрощенной закупки

Вопросы претендентов/участников - 4 ( ? )

Жалобы участников - 0