Право заключения договора на выполнение комплекса работ по замене лифтов (лифты № 80223, № 80224) с ремонтом лифтовых шахт и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академия Росатома"
[28.22.16.111] Лифты пассажирские [43.29.19.110] Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Выполнение комплекса работ по замене лифтов (лифты № 80223, № 80224) с ремонтом лифтовых шахт и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академия Росатома"
Позиция №1 Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене лифта № 80223 с ремонтом лифтовой шахты и машинного помещения в здании Г (гостиница «Орб
12 638 567,20 руб. в том числе НДС
Ожидает решение по рассмотрению заявок
Позиция №2 Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене лифта № 80224 с ремонтом лифтовой шахты в здании Г (гостиница «Орбиталь) АНО ДПО «Технич
Позиция №3 выполнение строительно-монтажных работ по замене лифта №80223 с ремонтом лифтовой шахты и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО Д
Позиция №4 выполнение строительно-монтажных работ по замене лифта №80224 с ремонтом лифтовой шахты в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академи
Позиция №5 Лифт пассажирский ТЗ 268/04/42-ТЗ
Общая цена:
12 638 567,20 руб.
Дата публикации:
07.05.2024 11:37
Источник финансирования:
Собственные средства
Документация по запросу предложений
Остальные и более подробные условия запроса предложений
содержатся в документации о закупке,
являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
Порядок регистрации на сайте:
Порядок регистрации претендентов на участие в процедуре закупки
по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение"
на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок подачи заявок:
Заявки на участие в процедуре закупки и на предварительный
квалификационный отбор (если предусмотрен) подаются в электронной форме
претендентами на участие в процедуре закупки посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место и порядок проведения запроса предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке Fabrikant
в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном
регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с
условиями и требованиями документации по запросу предложений.
Критерий выбора победителя:
Победителем запроса предложений признается допущенный участник,
предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности
критериев, объявленных в документации о закупке.
Сведения о праве Организатора закупки (Заказчика) отменить процедуру:
Организатор закупки по решению заказчика может отменить Запрос предложений
в любое время вплоть до подведения итогов закупки, но только в случаях,
предусмотренных ЕОСЗ.
Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует
их рассмотрение организатором данной процедуры закупки
Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству
Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет
право, но не обязанность заключить договор с победителем процедуры
закупки
Лот №1,
Выполнение комплекса работ по замене лифтов (лифты № 80223, № 80224) с ремонтом лифтовых шахт и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академия Росатома"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА"
Место нахождения: 249031, Российская Федерация, Калужская обл., 249031, Калужская обл, Обнинск г, Курчатова ул, 21
Почтовый адрес: 249031, Российская Федерация, Калужская обл., Россия, 249031, Калужская область, Обнинск, 249031, ОБЛ КАЛУ ЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, ДОМ 21
4025450383
402501001
Предмет закупки:
Право заключения договора на выполнение комплекса работ по замене лифтов (лифты № 80223, № 80224) с ремонтом лифтовых шахт и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академия Росатома"
Предмет договора по лоту:
Выполнение комплекса работ по замене лифтов (лифты № 80223, № 80224) с ремонтом лифтовых шахт и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академия Росатома"
Категория продукции:
[28.22.16.111] Лифты пассажирские
[43.29.19.110] Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Начальная (максимальная) цена договора:
12 638 567,20 руб. (в том числе НДС) 10 532 139,34 руб. (без НДС)
Условия поставки:
Выполнение работ по Договору производится поэтапно, в порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора, силами и за счет средств Поставщика.
Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 23.
Условия оплаты:
5.3. Оплата по настоящему Договору производится по окончании выполнения Подрядчиком выполнения работ/поставки Оборудования по этапу и их принятия Заказчиком, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, - в течение 7 (Семи) рабочих дней), на основании выставленного Подрядчиком счета и подписанного Сторонами Акта/ товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
Дата и время начала приема заявок на участие в запросе предложений:
07.05.2024 11:37
Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе предложений:
21.05.2024 09:00
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
21.05.2024 09:00
Дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
05.06.2024 23:59
Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:
05.06.2024
Срок заключения договора после определения победителя:
25.06.2024
Прочее:
Позиции:
№
Наименование
Группа материалов
Количество
Ставка НДС
Базис сравнения
Дата начала поставки
Дата окончания поставки
1
Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене лифта № 80223 с ремонтом лифтовой шахты и машинного помещения в здании Г (гостиница «Орб
Группа работ услуг прочее
1.000 УШТ
20%
Да - без учета налогов
26.06.2024
28.08.2024
2
Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене лифта № 80224 с ремонтом лифтовой шахты в здании Г (гостиница «Орбиталь) АНО ДПО «Технич
Группа работ услуг прочее
1.000 УШТ
20%
Да - без учета налогов
26.06.2024
28.08.2024
3
выполнение строительно-монтажных работ по замене лифта №80223 с ремонтом лифтовой шахты и машинного помещения в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО Д
Группа работ услуг прочее
1.000 УШТ
20%
Да - без учета налогов
20.12.2024
17.02.2025
4
выполнение строительно-монтажных работ по замене лифта №80224 с ремонтом лифтовой шахты в здании Г (гостиница "Орбиталь") АНО ДПО "Техническая академи
Группа работ услуг прочее
1.000 УШТ
20%
Да - без учета налогов
26.06.2025
23.10.2025
5
Лифт пассажирский ТЗ 268/04/42-ТЗ
2.000 ШТ
20%
Да - без учета налогов
22.08.2024
25.06.2025
Требования к участнику:
№
Требование
1
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц);
быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);
быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
копии документов о государственной регистрации из следующих:
- для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ);
- для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП).
Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/;
- для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
- для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на официальный язык закупки;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора:
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой;
- решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» заявление о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);
2
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ:
иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных участников);
если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства:
иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных участников);
иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту нахождения участника закупки и месту исполнения договора.
Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая:
- положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки;
- наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
3
Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ:
для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:
- отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято.
4
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:
- о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
5
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:
- об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа;
- о неприостановлении деятельности участника закупки.
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
6
не иметь ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, установленным на основании постановлений и поручений Правительства Российской Федерации:
участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также контролирующие указанные организации физические и юридические лица не должны находиться в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о ненахождении участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных).
7
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета
Требуемые документы:
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года) ) и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации.
7.1
В случае недостаточности требуемого уровня обеспеченности финаносовыми ресурсами (в интрвале от 20 включительно до 30 единиц) участник закупки предоставляет увеличенное обеспечение исполнения договора на условиях и в порядке, указанных в соответствующем п. извещения о проведении закупки в соответствии с Методикой расчета финансовой обеспеченности уучастника (приложение 3 к настоящей Методике), в случае принятия решения о заключении с ним договора.
Требуемые документы:
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке о предоставлении увеличенного обеспечения исполнения договора.
8
Обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно:
а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требу-емые для выполнения договора, право на заключение кото-рого является предметом настоящей закупки:
? членство в саморегулируемой организации (СРО), требуемое в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ГрК РФ), дающее право на строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).
Член СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, должен быть зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением случаев, указанных в ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ;
б) подтвердить право некоммерческой организации на статус СРО, если участник является членом такой СРО;
в) на момент заключения договора размер взносов участника в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-тельств (уровень ответственности) и в компенсационный фонд возмещения вреда (уровень ответственности) СРО должен соответствовать требованиям ГрК РФ.
Требуемые документы:
копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно:
? копии документов, указанные в столбце «Требования» данно-го пункта вместе с приложениями, описывающими конкрет-ные виды деятельности и/или работ:
? если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для участника закупки требуется членство в СРО:
• выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник закупки, не предоставляется. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется орга-низатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основа-нии сведений из единого реестра сведений о членах саморе-гулируемых организаций, в том числе проверяется, что участник закупки зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована СРО, членом которой явля-ется участник закупки, при наличии в данном субъекте РФ СРО / на территории любого из субъектов РФ, имеющих общую границу с субъектом РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, если на территории субъекта РФ, в кото-ром зарегистрирован участник закупки, отсутствует зареги-стрированная СРО / на территории любого из субъектов РФ (для иностранных юридических лиц);
• документ органа надзора за СРО, подтверждающий право некоммерческой организации на статус СРО, не предостав-ляется. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) само-стоятельно на основании сведений из государственного ре-естра саморегулируемых организаций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
• сведения о праве выполнения работ по договору, заключае-мому с использованием конкурентных способов заключения договоров, с указанием видов работ и объектов, в отношении которых дано право выполнения данных работ, проверяется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на ос-новании сведений из единого реестра сведений о членах са-морегулируемых организаций;
• заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на уча-стие в закупке» обязательство в случае заключения с ним до-говора представить до момента заключения договора сведе-ния и/или документы, подтверждающие соответствие данно-му требованию.
Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.
При этом данные разрешительные документы предоставляются независимо от выполняемого таким субподрядчиком объема работ по отношению к общей цене заявки участника закупки.
9
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов;
- в реестре недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли;
Требуемые документы:
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
10
участник закупки должен выполнить собственными силами не менее 20% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости строительно-монтажных работ).
Требуемые документы:
заполненный участником закупки план распределения видов и объемов выполнения работ;
Если участник закупки является управляющей компанией, возглавляющей организации, осуществляющие строительство, являющиеся ее дочерними зависимыми обществами, и такая управляющая компания осуществляет функции организации, координации, управления и контроля действий данных организаций, то при рассмотрении заявок на участие в закупке на соответствие данному требованию объемы работ, выполняемые такими организациями учитываются, как работы, выполняемые собственными силами участника закупки, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность субподрядчиков к дочерним зависимым обществам такого участника, позволяющие учесть объемы работ, выполняемые субподрядчиками, как работы, выполняемые собственными силами участника.
11
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)
12
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки:
а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя;
б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания услуг.
Требуемые документы:
Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика.
В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке.
План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.
13
наличие опыта выполнения работ:
должен иметь в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов промышленно-гражданского строительства (ПГС), завершенные в 2021-2024 гг. (период включает три полных календарных года и истекший период текущего года до первоначально установленного срока открытия доступа к заявкам) строительно-монтажные работы на общую сумму не менее 2 009 000,00 рублей без НДС.
При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок:
Участник закупки должен иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт участника = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемых участником, в руб. + стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиками, выполняющими 5% и менее работ от общей стоимости данных работ согласно заявке участника, в руб.) / общую стоимость данного вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).
Привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы свыше 5% от общей стоимости работ согласно заявке участника, должны иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиком, в руб.) / общую стоимость вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).
Требуемые документы:
справка об опыте выполнения договоров (подраздел 5.1, Форма 3) с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
? документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
? реквизиты договора (номер и дата);
? перечень выполненных работ;
? документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
? реквизиты договора (номер и дата);
? перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ;
? стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ.
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Требуемые документы:
Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (подраздел 5.1, Форма 2), в том числе содержащее:
- описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);
- указание объема работ или порядка его определения;
- наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;
- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
- указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
- описание комплектации товара;
- указание количества товаров.
Для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.
В случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.
Участник в техническом предложении, предоставляемом в составе заявки на участие в закупке, обязан указать наименование изготовителя каждого предлагаемого товара, конкретные технические решения, марки, модели и т.п. без указания слов «или аналог («или эквивалент»).
2
Не допускается предложение товаров, в отношении которых установлен запрет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о том, что не предлагаются товары, в отношении которых установлен запрет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»
Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует
их рассмотрение организатором данной процедуры закупки