Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2436457"

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2436457-1" (Процедура закупки не состоялась)

Многоэтапность:

Процедура проводится в 1 этап.

Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ

Организатор запроса предложений:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ", Россия, 119017, Москва, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 1, дом 40, корпус 1

Контактное лицо организатора:

Томильцев Владимир Александрович
Директор по закупкам и МТО

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
АО "ОТЭК"	Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, 101000, город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 4 Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, 101000, город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 4	7706757331	770101001

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту сети освещения ГПП отм. 12м для нужд филиала АО "ОТЭК" в г.Северске

Предмет договора по лоту:

Выполнение работ по капитальному ремонту сети освещения ГПП отм. 12м для нужд филиала АО "ОТЭК" в г.Северске

Категория продукции:

[27.11.2] Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 375 Вт электродвигатели переменного тока прочие генераторы (синхронные генераторы) переменного тока

Начальная (максимальная) цена договора:

975 880,06 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

РФ, Томская область, ЗАТО Северск, Автодорога, 14/11, ТЭЦ

Условия оплаты:

Расчёты за выполненные работы производятся ежемесячно в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком платежных документов (счет–фактура, счет на оплату), оформленных на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС–3), подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС–2), составленных на основании сметной документации (Приложение № 2), при условии передачи Заказчику исполнительной документации, оформленной в соответствии с п.5.1. договора.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:

Не требуется

Критерии оценки:

1. Цена договора; 2. Квалификация участника; 2.1. Опыт участника процедуры закупки.

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Регламентные даты:

Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе предложений:

08.05.2018 05:00

Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:

08.05.2018 05:00

Дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:

25.05.2018 23:59

Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:

04.06.2018

Срок заключения договора после определения победителя:

25.06.2018

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Ставка НДС	Цена за единицу	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Выполнение работ по капитальному ремонту сети освещения ГПП отм. 12м.	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	975 880,06 руб. (в том числе НДС)	25.06.2018	23.09.2018

Требования к участнику:

№	Требование
1	быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); Требуемые документы: Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/ а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении). б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
2	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
3	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
4	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
5	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов. Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
6	отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора. Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
7	наличие системы управления охраной труда (СУОТ). Требуемые документы: подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
8	Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания услуг. Требуемые документы: Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».

Требуемые документы:

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в документации по запросу предложений (подраздел 4.1, Форма 2), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения; документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Заявка участника

Сводная таблица стоимости на выполнение подрядных работ

График оплаты

График поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг

План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями

Техническое предложение

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения запроса предложений

Вопросы претендентов/участников - 0

Жалобы участников - 0

Лот №1, Выполнение работ по капитальному ремонту сети освещения ГПП отм. 12м для нужд филиала АО "ОТЭК" в г.Северске