Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2353706"

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2353706-1" (Процедура закупки не состоялась)

Многоэтапность:

Процедура проводится в 1 этап.

Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ

Организатор запроса предложений:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ", Россия, 119017, Москва, 119017, г Москва, пер Погорельский, дом 7, корпус 2

Контактное лицо организатора:

Томильцев Владимир Александрович
Директор по закупкам и МТО

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
АО "ОТЭК"	Место нахождения: 101000, Российская федерация, г. Москва, 101000, Москва г, Потаповский пер, 5, 4 Почтовый адрес: 101000, Российская федерация, г. Москва, 101000, Москва г, Потаповский пер, 5, 4	7706757331	770101001

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту кровли галереи № 17 для нужд филиала АО "ОТЭК" в г.Северске

Предмет договора по лоту:

Выполнение работ по текущему ремонту кровли галереи № 17 для нужд филиала АО "ОТЭК" в г.Северске

Категория продукции:

[41.20.40.000] Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов возведению пристроек реконструкции и ремонту зданий)

Начальная (максимальная) цена договора:

485 633,72 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

РФ, Томская область, г. Северск, Автодорога 14/11

Условия оплаты:

Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет на оплату), оформленных на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), составленных на основании сметной документации (Приложение 2 к Договору), при условии передачи Заказчику исполнительной документации, оформленной в соответствии с п.5.1.1 договора.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:

Не требуется

Критерии оценки:

1. Цена договора; 2. Квалификация участника; 2.1. Опыт участника процедуры закупки.

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Регламентные даты:

Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе предложений:

31.07.2017 05:00

Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:

31.07.2017 05:00

Дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:

18.08.2017 23:59

Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:

28.08.2017

Срок заключения договора после определения победителя:

25.09.2017

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Ставка НДС	Цена за единицу	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Выполнение работ по текущему ремонту кровли галереи №17 для нужд филиалаАО «ОТЭК» в г. Северске	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	18%	485 633,72 руб. (в том числе НДС)	25.09.2017	25.12.2017

Требования к участнику:

№	Требование
1	быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); Требуемые документы: Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/ а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении). б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
2	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков; заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
3	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки. подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
4	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
5	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов. Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
6	отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника, от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора. Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
7	наличие системы управления охраной труда (СУОТ). Требуемые документы: подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации запроса предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Требуемые документы:

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в документации по запросу предложений (подраздел 4.1, Форма 2), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения; документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Заявка участника

Сводная таблица стоимости на выполнение подрядных работ

График оплаты

График поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг

План распределения видов и объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником закупки и субподрядчиками/ соисполнителями

Техническое предложение

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения запроса предложений

Вопросы претендентов/участников - 0

Жалобы участников - 0

Лот №1, Выполнение работ по текущему ремонту кровли галереи № 17 для нужд филиала АО "ОТЭК" в г.Северске