Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос котировок № 2142242"

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос цен № 2142242-1" (Процедура закупки не состоялась)

Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ

Организатор запроса цен:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" Филиал «Калининская атомная станция», Россия, 171841, Тверская область, Удомля, 171841, Тверская область, г.Удомля, Промзона Калининской АЭС

Контактное лицо организатора:

Козлова Вера Владимировна
экономист ДО УКС

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	Место нахождения: Россия Почтовый адрес: Россия

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту систем автоматического регулирования приточных систем

Предмет договора по лоту:

Выполнение работ по текущему ремонту систем автоматического регулирования приточных систем

Категория продукции:

Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена договора:

4 365 680,22 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

ИБК (без встроенных помещений убежища ГО в здании ИБК на 1000 укрываемых); приточная система вентиляции; приточная система вентиляции РО бл. №3; вентиляционные системы главного корпуса бл. №1; система вентиляции ЛБК, вентиляционное оборудование главного корпуса бл. №2; система кондиционирования и холодоснабжения, пристроя для электрических устройств к БНС-4 КлнАЭС

Условия оплаты:

Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и счета-фактуры Подрядчика в течение 45 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей или иных ценных бумаг. Заказчик, ежеквартально, а также при необходимости, направляет в адрес Подрядчика акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору. Подрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов, обязан направить в адрес Заказчика подписанный акт сверки взаимных расчетов. В случае неисполнения обязательств, установленных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости договора за каждый день просрочки.

Обеспечение заявки на участие в запросе цен:

Не требуется

Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение не требуется

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП

Регламентные даты:

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе цен:

16.03.2014 15:17

Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе цен:

24.03.2014 09:00

Дата вскрытия конвертов в запросе цен:

24.03.2014 10:22

Дата проведения отборочной стадии:

Не позднее 31.03.2014 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Дата подведения итогов закупки:

31.03.2014 23:59

Срок заключения договора после определения победителя:

15.04.2014

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Выполнение работ по текущему ремонту систем автоматического регулирования приточных систем		1.000 ЕР	15.05.2014	30.12.2014

Требования к участнику:

№	Требование
1	должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
1.1	лицензия «Ростехнадзора» на эксплуатацию блоков АС в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации (УДЛ: выполнение ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ систем вентиляции кондиционирования, систем безопасности и систем, важных для безопасности, выполнение технического обследования и диагностирования технологического оборудования систем вентиляции и кондиционирования; свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с допуском к видам работ: 15.5. Устройство систем электроснабжения; 24.14. Наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - лицензия ФСБ. Требуемые документы: копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
2	наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь опыт выполнения подобных (аналогичных) работ сроком не менее 3-х лет (2010-2013 гг.) Требуемые документы: справка об опыте выполнения договоров за последние 3 года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п)
3	отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли
4	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) Требуемые документы: подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
5	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
6	должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. Требуемые документы: отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Просмотр требований к участникам

Формы для участия:

Формы отсутствуют

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения запроса цен

Вопросы претендентов/участников - 0

Жалобы участников - 0

Лот №1, Выполнение работ по текущему ремонту систем автоматического регулирования приточных систем