Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос котировок № 2135409"

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос цен № 2135409-1" (Процедура закупки не состоялась)

Возможность проведения процедуры переторжки:

Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ

Организатор запроса цен:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" Филиал «Калининская атомная станция», Россия, 171841, Тверская область, Удомля, 171841, Тверская область, г.Удомля, Промзона Калининской АЭС

Контактное лицо организатора:

Бойцова Яна Сергеевна
Экономист УЗ

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	Место нахождения: Россия Почтовый адрес: Россия

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по замене воздухосборников общестанционных компрессорных установок для реализации мероприятий в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №1 Калининской АЭС

Предмет договора по лоту:

Выполнение строительно-монтажных работ по замене воздухосборников общестанционных компрессорных установок для реализации мероприятий в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №1 Калининской АЭС

Категория продукции:

Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена договора:

1 228 916,27 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

Калининская АЭС (общестанционные объекты, воздухосборники общестанционных компрессорных установок, азотно-кислородная станция)

Условия оплаты:

В соответствии с проектом договора: 1. Основанием для расчетов служат акты о приемке выполненных работ - формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счет-фактура, выставленный Подрядчиком не позднее 5(пяти) дней с момента подписания двухстороннего акта и оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ. 2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании акта приемки выполненных работ КС-2 и счета-фактуры Подрядчика в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 3. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи. 4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей или иных ценных бумаг. 5. Заказчик, ежеквартально, а также при необходимости, направляет в адрес Подрядчика акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору. Подрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов, обязан направить в адрес Заказчика подписанный акт сверки взаимных расчетов. В случае неисполнения обязательств, установленных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости договора за каждый день просрочки.

Обеспечение заявки на участие в запросе цен:

Не требуется

Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение не требуется

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП

Регламентные даты:

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе цен:

06.12.2013 16:53

Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе цен:

16.12.2013 09:00

Дата вскрытия конвертов в запросе цен:

16.12.2013 09:15

Дата проведения отборочной стадии:

Не позднее 18.12.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Дата подведения итогов закупки:

18.12.2013 23:59

Срок заключения договора после определения победителя:

30.12.2014

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Выполнение строительно-монтажных работ по замене воздухосборников общестанционных компрессорных установок для реализации мероприятий в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №1 Калининской АЭС		1.000 ЕР	28.02.2014	30.05.2014

Требования к участнику:

№	Требование
1	должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
1.1	- лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерной установки (атомной станции), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации (выполнение ремонта, реконструкции (модернизации) технологического оборудования, трубопроводов); - свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту технологического оборудования, трубопроводов; - наличие у персонала участника формы допуска не ниже Ф-3. Требуемые документы: копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
2	отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли
3	должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
4	должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). Требуемые документы: отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка подписывается по доверенности) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
5	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) Требуемые документы: подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
6	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№	Требование
1	Гарантия качества по материалам и выполненным работам не менее 12 месяцев с момента сдачи работ Заказчику.

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Формы отсутствуют

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения запроса цен

Вопросы претендентов/участников - 0

Жалобы участников - 0