Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос котировок № 2210658"

Лот №1, поставку, монтаж, пусконаладочные работы первичных и вторичных приборов системы КИП реактора ВВР-ц. .Лот №1

Скрыть лот №1

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос цен № 2210658-1" (Процедура закупки не состоялась)

Возможность проведения процедуры переторжки:

Без процедуры переторжки

Организатор запроса цен:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА", Россия, 249035, Калужская область, Обнинск, 249035, обл. Калужская, г. Обнинск, ш. Киевское, д. 6, дом 6

Контактное лицо организатора:

Яруллина Евгения Александровна
Начальник отдела конкурентных процедур департамента закупочной деятельностью и материально-техническим обеспечением

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
АО "НИФХИ им.Л.Я. Карпова"	Место нахождения: 249032, Российская федерация, Калужская обл., 249032, Калужская обл, Обнинск г, Киевское ш, 109 Почтовый адрес: 249032, Российская федерация, Калужская обл., 249032, Калужская обл, Обнинск г, Киевское ш, 109	7709944065	770901001

Предмет закупки:

Право заключения договора на поставку, монтаж, пусконаладочные работы первичных и вторичных приборов системы КИП реактора ВВР-ц. .Лот №1

Предмет договора по лоту:

поставку, монтаж, пусконаладочные работы первичных и вторичных приборов системы КИП реактора ВВР-ц. .Лот №1

Категория продукции:

Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена договора:

3 994 906,51 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

Условия оплаты:

Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Договоре, в размере 30 % от стоимости Оборудования, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в Договоре. Заказчик оплачивает оставшиеся 70 % стоимости Оборудования, указанной в Договоре, путем перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика денежных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта ввода в эксплуатацию Оборудования, на основании выставленного Подрядчиком счета.

Обеспечение заявки на участие в запросе цен:

Не требуется

Обеспечение исполнения договора:

Требуется обеспечение

Обеспечение обязательств по договору:

Форма обеспечения	Информация об обеспечении
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство	Требуется обеспечение исполнения договора в размере 25.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его заключения

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Регламентные даты:

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе цен:

24.09.2015 16:47

Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе цен:

07.10.2015 15:00

Дата вскрытия конвертов в запросе цен:

07.10.2015 15:00

Дата проведения отборочной стадии:

Не позднее 16.10.2015 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Дата подведения итогов закупки:

27.10.2015 23:59

Срок заключения договора после определения победителя:

10.11.2015

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Поставка, монтаж, пуско-наладочные работ	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	03.11.2015	30.12.2015

Требования к участнику:

№	Требование
1	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков; заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
2	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Требуемые документы: подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков; заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
3	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
4	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
5	обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, а именно: должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: лицензию Федеральной Службы Безопасности России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; свидетельства о допуске СРО к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, выданных саморегулируемыми организациями: 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии; 24.10. Пусконаладочные работы автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем; 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии; копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии; лицензию Ростехнадзора «На право эксплуатации ядерной установки, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации». Объект на котором и/или в отношении которого проводится заявленная деятельность: комплекс с исследовательскими ядерными реакторами. Требуемые документы: копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта. любой документ органа надзора за саморегулируемыми организациями из ниже указанных с обязательным приложением Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающий право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии: - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, - письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или участника закупки, - выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
6	наличие системы управления охраной труда (СУОТ). Требуемые документы: подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)
7	наличие опыта выполнения работ: должен иметь в рамках заключенных договоров на выполненные в 2012, 2013, 2014 и текущем годах работы по монтажу и пуско-наладке КИП и А на сумму не менее 1 597 962,60 руб. с учётом НДС (18%) Требуемые документы: справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов, подтверждающих состав работ/услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ/оказываемых услуг; - документов, подтверждающих исполнение работ/услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг; - стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг.

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в «Технической части».

Требуемые документы:

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма), в том числе содержащее: - __________; - …

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Формы отсутствуют

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения запроса цен

Вопросы претендентов/участников - 0

Жалобы участников - 0

Лот №2, поставку, монтаж, пусконаладочные работы первичных и вторичных приборов системы КИП реактора ВВР-ц. Лот №2

Скрыть лот №2

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос цен № 2210658-2" (Процедура закупки не состоялась)

Возможность проведения процедуры переторжки:

Без процедуры переторжки

Организатор запроса цен:

Контактное лицо организатора:

Информация о заказчиках:

Наименование	Контактная информация	ИНН	КПП
АО "НИФХИ им.Л.Я. Карпова"	Место нахождения: 249032, Российская федерация, Калужская обл., 249032, Калужская обл, Обнинск г, Киевское ш, 109 Почтовый адрес: 249032, Российская федерация, Калужская обл., 249032, Калужская обл, Обнинск г, Киевское ш, 109	7709944065	770901001

Предмет закупки:

Право заключения договора на поставку, монтаж, пусконаладочные работы первичных и вторичных приборов системы КИП реактора ВВР-ц. Лот №2

Предмет договора по лоту:

поставку, монтаж, пусконаладочные работы первичных и вторичных приборов системы КИП реактора ВВР-ц. Лот №2

Категория продукции:

Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена договора:

1 862 532,77 руб. (в том числе НДС)

Условия поставки:

Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

Условия оплаты:

Обеспечение заявки на участие в запросе цен:

Не требуется

Обеспечение исполнения договора:

Требуется обеспечение

Обеспечение обязательств по договору:

Форма обеспечения	Информация об обеспечении
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство	Требуется обеспечение исполнения договора в размере 25.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его заключения

Признак принадлежности к субъектам МСП:

Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Регламентные даты:

Дата и время начала приема заявок на участие в запросе цен:

24.09.2015 16:47

Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе цен:

07.10.2015 15:00

Дата вскрытия конвертов в запросе цен:

07.10.2015 15:00

Дата проведения отборочной стадии:

Не позднее 16.10.2015 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Дата подведения итогов закупки:

27.10.2015 23:59

Срок заключения договора после определения победителя:

10.11.2015

Прочее:

Позиции:

№	Наименование	Группа материалов	Количество	Дата начала поставки	Дата окончания поставки
1	Поставка, монтаж, пуско-наладочные работ	Группа работ услуг прочее	1.000 ШТ	03.11.2015	30.12.2015

Требования к участнику:

№	Требование
1	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
2	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки. подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
3	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Требуемые документы: заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
4	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Требуемые документы: документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
5	обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, а именно: должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: лицензию Федеральной Службы Безопасности России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; свидетельства о допуске СРО к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, выданных саморегулируемыми организациями: 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии; 24.10. Пусконаладочные работы автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем; 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии; копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии; лицензию Ростехнадзора «На право эксплуатации ядерной установки, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации». Объект на котором и/или в отношении которого проводится заявленная деятельность: комплекс с исследовательскими ядерными реакторами. Требуемые документы: копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта. любой документ органа надзора за саморегулируемыми организациями из ниже указанных с обязательным приложением Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающий право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии: - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, - письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или участника закупки, - выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
6	наличие системы управления охраной труда (СУОТ). Требуемые документы: подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)
7	наличие опыта выполнения работ: должен иметь в рамках заключенных договоров на выполненные в 2012, 2013, 2014 и текущем годах работы по монтажу и пуско-наладке КИП и А на сумму не менее 745 013,11 руб. с учётом НДС (18%) Требуемые документы: справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов, подтверждающих состав работ/услуг, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ/оказываемых услуг; - документов, подтверждающих исполнение работ/услуг, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг; - стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг.

Просмотр требований к участникам

Требования к продукции:

№

Требование

Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в «Технической части».

Требуемые документы:

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма), в том числе содержащее: - __________; - …

Просмотр требований к продукции

Формы для участия:

Формы отсутствуют

Действия:

Ознакомиться с правилами проведения запроса цен

Вопросы претендентов/участников - 0

Жалобы участников - 0