|
Извещение о проведении торговой процедуры "Конкурс покупателя № 923"
|
|
|
| Дата публикации: | 23.07.2012 08:31 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Россия, 680003, Хабаровский край, Хабаровск г, 680003, Г.. ХАБАРОВСК, УЛ. СУВОРОВА, Д.1 |
| Контактное лицо: | Малеванов Анатолий Георгиевич
Заместитель главного инженера |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Машины и оборудование специального назначения прочие и их детали
Поставка трубогибочного станка марки DB 40168-3A-CNC (или эквивалент) |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1
Срок поставки:
max 180 (календарных) дней с момента предоплаты
Возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 44 500 000,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 44 500 000,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 923" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Размер обеспечения конкурсной заявки устанавливается в размере 2 225 000 (два миллиона двести
двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены
Контракта.
Размер обеспечения исполнения Контракта: устанавливается в размере:
- 8 900 000
(восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 коп., что составляет 20 % от начальной (максимальной)
цены Контракта. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | К заявке прилагаются документы в соответствии с п. 2.4. КД |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.08.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 29.08.2012 09:29 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 31.08.2012 09:15 |
| Комиссия: | 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1
т. (4212) 45-85-35, т/ф (4212) 45-85-44
E-mail: sudzav@z.khv.ru |
| Председатель комиссии: | Малеванов А.Г. - заместитель главного инженера
ОАО "Хабаровский судостроительный завод" (ОАО "ХСЗ") |
| Члены комиссии: | Леонов В.И. - главный инженер ОАО "ХСЗ"
Гордеев А.Н.- заместитель генерального директора ОАО "ХСЗ"
Шабанов А.В. - заместитель главного инженера - нач-к ТКО ОАО "ХСЗ"
Бров А.В. - начальник ЭМО - главный механик ОАО "ХСЗ"
Подгорных А.В. - начальник юридической службы ОАО "ХСЗ"
Петров А.И. - начальник СИТ ОАО "ХСЗ"
Прядко И.А. - советник генерального директора ОАО "ХСЗ" |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | Оценка поступивших заявок будет проводиться в соответствии с п. 4.3 КД |
| Требования к участникам конкурса: | - Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.
- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Преференции отдельным участникам конкурса: | Не установлены |
| Условия оплаты: | -Аванс 60 % стоимости Товара в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Контракта;
-Промежуточный платеж 20 % в течение 10 (десяти) банковских дней от стоимости Товара после получения Заказчиком уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке;
-Промежуточный платеж 10% стоимости Товара в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки Товара на склад Заказчика.
- Окончательный платеж 10 % от цены Контракта осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты ввода Товара в эксплуатацию, обучения персонала Заказчика и подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ и Акта оказания услуг по обучению.
Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| Источник финансирования: | Федеральный бюджет |
| Дата последнего редактирования: | 31.08.2012 09:15 |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 59 / 378
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 596
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.