|
Извещение о проведении торговой процедуры "Конкурс покупателя № 584"
|
|
|
| Дата публикации: | 13.03.2012 07:24 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Россия, 680003, Хабаровский край, Хабаровск г, 680003, Г.. ХАБАРОВСК, УЛ. СУВОРОВА, Д.1 |
| Контактное лицо: | Малеванов Анатолий Георгиевич
Заместитель главного инженера |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Сети, системы и комплексы вычислительные электронные цифровые
Создание комплекса инженерных систем: оптикомагистральной инфраструктуры, кампусных сетей и охранно-пожарной сигнализации на объектах ОАО "Хабаровский судостроительный завод" |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, 680003
Срок поставки: 10 недель с момента предоплаты |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 25 050 000,00 руб. (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 25 050 000,00 руб. |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 584" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Размер обеспечения конкурсной заявки устанавливается в размере 1 252 500 (один миллион двести
пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп., что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены
контракта. Обеспечение конкурсной заявки должно быть внесено на счет Заказчика в срок не позднее
даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Реквизиты для внесения обеспечения
заявки указаны в п. 2.6 КД
Возврат внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежных средств Заказчиком (согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») осуществляется
в течение пяти рабочих дней со дня:
- со дня поступления уведомления от участника об отзыве заявки
на участие в конкурсе;
- участникам, заявки которых получены после срока окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
участникам, не допущенным к участию в конкурсе;
- со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали
победителями;
- участнику, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, со дня
заключения контракта с победителем конкурса;
- со дня заключения контракта – победителю
конкурса.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере:
- 7 515 000 (семь
миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., что составляет 30 % от начальной (максимальной)
цены контракта.
Формы обеспечения исполнения контракта и реквизиты для внесения обеспечения
исполнения контракта указаны в п. 5.2. КД.
Денежные средства представленные для обеспечения
исполнения контракта возвращаются участнику размещения заказа (поставщику), при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
подписания акта приемки товара (оказанных услуг, выполненных работ). |
| Документы, прилагаемые к заявке: | К заявке прилагаются документы в соответствии с п. 2.4. КД |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.05.2012 10:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 11.05.2012 09:14 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 12.05.2012 04:40 |
| Комиссия: | 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1
т. (4212) 45-85-35, т/ф (4212) 45-85-44
E-mail: sudzav@z.khv.ru |
| Председатель комиссии: | Малеванов А.Г. - заместитель главного инженера
ОАО "Хабаровский судостроительный завод" (ОАО "ХСЗ") |
| Члены комиссии: | Леонов В.И. - главный инженер ОАО "ХСЗ"
Гордеев А.Н.- заместитель генерального директора ОАО "ХСЗ"
Шабанов А.В. - заместитель главного инженера - нач-к ТКО ОАО "ХСЗ"
Бров А.В. - начальник ЭМО - главный механик ОАО "ХСЗ"
Подгорных А.В. - начальник юридической службы ОАО "ХСЗ"
Петров А.И. - начальник СИТ ОАО "ХСЗ"
Прядко И.А. - заместитель начальника СИТ ОАО "ХСЗ" |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | Оценка поступивших заявок будет проводится в соответствии с п. 4.3. КД |
| Требования к участникам конкурса: | - Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.
- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | Расчёт производится в следующем порядке: предоплата – 30% в течение 10 банковских дней с момента выставления счета по заключенному Контракту, 40% в течение 5 банковских дней по предъявлению монтажа пассивной части всех инженерных систем, окончательная оплата 30% в течение 5 банковских дней после предъявления всех работ Заказчику. |
| Источник финансирования: | Федеральный бюджет |
| Дата последнего редактирования: | 12.05.2012 04:40 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.