|
Извещение о проведении торговой процедуры "Конкурс покупателя № 342"
|
|
|
| Заказчик: | ОАО «НИАЭП» |
| Дата публикации: | 29.04.2011 18:02 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АСЭ" Россия, 603006, Нижегородская область, Нижний Новгород, 603006, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ, дом 3 |
| Контактное лицо: | Филиппов Денис Викторович
Начальник ООЗП |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Другие виды оборудования
№359 Р3-11 Поставка комплекса технических средств подсистемы подготовки проб первого контура для сооружения 3-го энергоблока Ростовской АЭС. |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара:
Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: Волгодонский филиал Открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.
Срок поставки товара – согласно Спецификации (Приложение №1 настоящей конкурсной документации) |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 16 400 000,00 руб. (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 16 400 000,00 руб. |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 342" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе:
- денежные средства в размере 1 000 000
(Один миллион) рублей 00 копеек;
- российский рубль.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок
на участие в конкурсе:
ОАО «НИАЭП»
Банковские реквизиты:
Р/сч 40502810900000000007 в НФ
«ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Нижний Новгород
БИК 042282710 Кор/с
30101810400000000710
ИНН 5260214123, КПП 525350001
ОКПО 08841271 ОКВЭД 74.20.1
В платежном
поручении (квитанции) обязательно указывать номер извещения о проведении конкурса, сумму обеспечения
по каждому лоту и номера лотов.
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо
указать «Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование конкурса)», а также «НДС не
облагается».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным
реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени
и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Обеспечение исполнения договора:
согласованная с Заказчиком
- безотзывная банковская гарантия возврата аванса на сумму не менее
суммы авансовых платежей;
- безотзывная банковская гарантия исполнения договора на сумму не менее
5% от суммы договора;
- безотзывная банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств на
сумму не менее 5% от суммы договора. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | анкета
предложение о цене договора (калькуляция себестоимости товара)
спецификация по лоту на поставляемый товар
предложение о качестве поставляемого товара
платежное поручение (квитанция) или копия такого поручения (квитанции), подтверждающие факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);
оригинал справки об опыте поставок оборудования и материалов, аналогичных предмету конкурса за текущий год и предшествующие ему два года
документы, указанные пункте 16 раздела 7 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям. |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.05.2011 10:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 16.06.2011 12:03 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 18.08.2011 16:25 |
| Комиссия: | Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 2, 3, 4 Ростовской АЭС |
| Председатель комиссии: | Иванов Ю.А. - Первый заместитель директора ОАО "НИАЭП" |
| Члены комиссии: | согласно приказа ОАО "НИАЭП" от 13.10.2010г. №727 |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | 1. Цена договора.
2. Опыт поставок оборудования и материалов, аналогичных предмету конкурса. |
| Требования к участникам конкурса: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе:
быть правомочным заключать договор;
должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, указанные в пункте 14.1 раздела 7 «Информационная карта конкурса»;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;
не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14.1 раздела 7 «Информационная карта конкурса». |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Преференции отдельным участникам конкурса: | не предоставляются |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж в размере 40 % (сорок процентов) от общей цены Договора, в том числе НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора и обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.
Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.
Окончательный расчет по Договору производится Покупателем c зачетом выплаченного авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после поставки Оборудования на Площадку АЭС, приемки Заказчиком Оборудования на основании подписанного Заказчиком акта (-ов) входного контроля Оборудования ВК-1, ВК-2 без замечаний, но не ранее поступления Покупателю соответствующих денежных средств от Заказчика, и на основании представленных Поставщиком оригиналов следующих документов:
- Счет-фактура – 1 экземпляр;
- Транспортная накладная– 1 экземпляр;
- Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экземпляра;
- Акт о зачете аванса - 2 экземпляра по форме Приложения № 10 к проекту Договора (предоставляется в случае перечисления Покупателем авансовых платежей по Договору). |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 18.08.2011 16:25 |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.