|
Извещение о проведении торговой процедуры "Конкурс покупателя № 257"
|
|
|
| Дата публикации: | 18.03.2011 17:02 |
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов" Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Александрова Елена Петровна
Менеджер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Услуги по экспертизе промышленной безопасности
Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий (сооружений) |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 2 площадки: г.Самара, Заводское шоссе, 29, г.Самара, п.Винтай, ул.Садовая, 13. Сроки - согласно плана-графика и Технического задания |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 4 000 000,00 руб. (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 4 000 000,00 руб. |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 257" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Не установлено |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Участник процедуры Конкурс покупателя на право заключения договора на проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий (сооружений) в обязательном порядке в составе заявки должен предоставить:
1. Анкету участника со всеми заполненными полями и необходимыми приложениями (Анкета направляется в 2-х экз., 1 - сканкопия анкеты с печатью и подписью руководителя организации, 2 - документ в формате Microsoft Exel)
2. Заявка на участие (направляется в 2-х экз., 1 - сканкопия документа с печатью и подписью руководителя организации, 2 - документ в формате Microsoft Word)
3. План-график выполнения работ (направляется в 2-х экз., 1 - сканкопия документа с печатью и подписью руководителя организации, 2 - документ в формате Microsoft Exel)
4. Программа экспертизы промышленной безопасности (направляется в 2-х экз., 1 - сканкопия документа с печатью и подписью руководителя организации, 2 - документ в формате Microsoft Word)
5. Сметный расчет (направляется в 2-х экз., 1 - сканкопия документа с печатью и подписью руководителя организации, 2 - документ в электронном виде)
6. Референц-лист (направляется в 2-х экз., 1 - сканкопия документа с печатью и подписью руководителя организации, 2 - документ в формате Microsoft Word) |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 19.04.2011 11:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 19.05.2011 17:27 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 19.05.2011 17:29 |
| Комиссия: | г.Самара, Заводское шоссе, 29, корпус 9, Зал для совещаний |
| Председатель комиссии: | Мишутин Д.В. - Директор по размещению заказов |
| Члены комиссии: | Согласно приказа ОАО "КУЗНЕЦОВ" |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | Цена договора, квалификация участников, представленный референц-лист, сроки выполнения работ, условия оплаты. |
| Требования к участникам конкурса: | 1. Работники, выполняющие техническое обследование на территории предприятия должны оформить допуска по установленной форме в установленном порядке
2. Исполнитель должен представить лицензию ФСБ России на работу с сведениями составляющими государственную тайну
3. Представить в адрес заказчика документы о членстве в СРО
4. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
в) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки принято |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | Согласно Приложения 4 |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дополнительная информация: | 1. Срок, в течение которого победитель «Конкурса покупателя» должен подписать проект контракта: не ранее 5 и не позднее 15 календарных дней со дня размещения в МТС Фабрикант протокола.
2. Предложения, полученные вне МТС Фабрикант к рассмотрению конкурсной комиссии приниматься не будут.
3. Порядок осмотра: по данной процедуре участник Конкурса Покупателя не позднее, чем за сутки информирует Заказчика о проведении осмотра по телефону: (846) 277-31-21, (917)-942-91-42. Контактное лицо - Дюбко Виктор Васильевич. |
| Дата последнего редактирования: | 19.05.2011 17:29 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.