Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 97196"
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "ПримметаллСервис", Россия, 692525, Приморский край, Уссурийск, 692525, Россия, Приморский край, Уссурийск, ул. Краснознаменная, 160, кв 50 |
Контактное лицо: | Григорян Вилен Гарикович Начальник отдела продаж |
Предмет договора (ОКДП): | Черные металлы (чугун и сталь) Круг ф-75 сталь3 6м (+-0,3) ГОСТ 535-2005 70тн
возможна поставка партиями |
Количество и единицы измерения: | 70 т |
Цена за единицу: | 33 700,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 2 359 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата по факту получения товара, (возможна частичная предоплата)
Доставка входит в максимальную стоимость контракта |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Доставка до склада заказчика (Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 24б) осуществляется силами и средствами пставщика и её стоимость входит в цену товара, поставка товаров осуществляется в течении 20 дней после подписания договора |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | срок исполнения договора, январь 2012 года
оплата по факту поставки товара и подписания накладных и счет-фактур |
Дата публикации: | 23.12.2011 03:41 |
Критерии оценки котировочных заявок: | функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
цена договора; |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.12.2011 07:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 10.01.2012 08:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 97196" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов;
Сертификаты качества;
выписки из ЕГРЮЛ |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Председатель комиссии: | Жижко Диана Александровна-Генеральный директор ООО "Примметаллсервис" |
Вопросы претендентов/участников - 2
С извещением ознакомились - 55 / 259
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1768
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0