|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 91085"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик», Россия, 644080, Омская область, Омск г., пр-т Мира, 5/5 |
| Контактное лицо: | Бирюков Сергей Васильевич
начальник отдела маркетинга |
| Предмет договора (ОКДП): | Задвижки и затворы шланговые
Поставка задвижек, затворов, кранов и т.д. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Условия оплаты указаны в извещении |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место, условия и сроки выполнения предмета договора указаны в извещении |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 29.11.2011 10:53 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.12.2011 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 20.12.2011 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 91085" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие в отношении участника подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств |
| Документы, прилагаемые к заявке: | в соответствии с перечнем необходимых документов |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 39 / 264
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 27
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.