|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 38818"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов", Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Брагина Елена Михайловна
Начальник бюро |
| Предмет договора (ОКДП): | Отопление, вентиляция, кондиционирование
Замена системы отопления административного здания корп. 94 ОАО "СКБМ"
Дополнительно с закупочной документацией по данной торговой процедуре можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "КУЗНЕЦОВ" в сети Интернет по адресу: http://motor-s.ru в разделе "Конкурсные торги". |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 823 100,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 823 100,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж - 30% в течение 5 банковских дней со дня выставления поставщиком счета. Окончательный расчет в размере 70% осуществляется заказчиком в течение 7 банковских дней с даты выполнения работ и предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Работы выполняются в административном здании ОАО "СКБМ" по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 45 дней с момента заключения договора |
| Дата публикации: | 27.09.2010 13:50 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1)Цена договора и предлагаемые Поставщиком условия оплаты услуги;
2)Полнота удовлетворения потребностей Заказчика согласно Технического задания;
3)Условия и сроки выполнения работ;
4)Объем и срок предоставления гарантий качества услуги и сервисного обслуживания;
5) От победителя конкурентной процедуры может потребоваться лицензия на право осуществления работ с материалами, содержащими государственную тайну. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.10.2010 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 19.10.2010 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 38818" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
в) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
Участнику необходимо предоставить копии следующих документов:
1)соответствующие лицензии, свидетельство СРО. От победителя может потребоваться документация на право осуществление работ, связанных со сведениями, составляющими гостайну;
2) Предложение должно содержать цену с учетом НДС , в соответствии с требованиями заказчика
3) Предпочтение будет отдано поставщику, наиболее полно соответствующему требованиям заказчика и предложившему минимальную цену
4) Срок, в течение которого победитель «Запроса котировок цен покупателя» должен подписать проект контракта: не ранее 5 и не позднее 15 календарных дней со дня размещения в МТС Фабрикант протокола.
5) Предложения, полученные вне МТС Фабрикант к рассмотрению постоянно действующей комиссии приниматься не будут.
6) Для участие в процедуре размещения заказа обязательно необходимо заполнить анкету участника.
7) Для участия в процедуре размещения заказа обязательно приложить заполненную форму заявки. Все пустые поля обязательны к заполнению. К заявке на участие обязательно приложить данную форму в 2х вариантах: 1) сканкопии с подписью руководителя и печатью организации;2) в электронном виде.
Предложения участников, в которых не представлены анкета участника или обязательная форма заявки в двух вариантах рассматриваться Постоянно Действующей комиссией не будут. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Анкета, заявка по форме, смета, проект договора |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Самара, Заводское шоссе 29, пристрой СКБМ, з этаж, кабинет №307. |
| Председатель комиссии: | Александр Васильевич Иващенко |
| Члены комиссии: | Согласно внутреннему приказу ОАО "КУЗНЕЦОВ" |
| Комментарии: | Дополнительная информация для выставления коммерческого предложения будет предоставлена при осмотре объекта. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.