|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 36799"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов", Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Колесникова Наталья Григорьевна
Менеджер |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем
Замена подземного воздуховода
Дополнительно с закупочной документацией по данной торговой процедуре можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "КУЗНЕЦОВ" в сети Интернет по адресу: http://motor-s.ru в разделе "Конкурсные торги". |
| Файл с описанием: | 
Анкета,форма заявки,тех.задание (воздуховод).zip (3.8 Мб)
Все пустые поля обязательны к заполнению. Документы необходимо предоставить в 2-х видах:
1)Сканкопии с подписью руководителя и печатью организации;
2) В электронном виде в формате Word и Excel |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж - 30% в течение 5 банковских дней со дня выставления поставщиком счета. Окончательный расчет в размере 70% осуществляется заказчиком в течение 7 банковских дней с даты поставки и предоставления товарно-транспортно накладной и счета-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Самара, Заводское шоссе 29, склад ОАО "КУЗНЕЦОВ"; |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Не более 10 дней с момента подписания договора |
| Дата публикации: | 24.08.2010 10:22 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1) Цена договора и предлагаемые Поставщиком условия оплаты товара;
2) Полнота удовлетворения потребностей Заказчика согласно спецификации;
3) Функциональные и качественные характеристики товара;
4) Объем и срок предоставления гарантий качества товара и сервисного обслуживания; |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.09.2010 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 09.09.2010 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 36799" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
в) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Форма заявки на участие;
2) Анкета участника;
3)Приложение 1 схема воздухопровод
4)Техническое задание. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Самара, Заводское шоссе 29, пристрой СКБМ, з этаж, кабинет №307. |
| Председатель комиссии: | Александр Васильевич Иващенко. |
| Члены комиссии: | Согласно внутреннему приказу ОАО "КУЗНЕЦОВ". |
| Комментарии: | 1)Требования к качеству товара: Продукция должна быть новой 2010 г. выпуска, ранее не использованной. Участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющих качество предлагаемой продукции: сертификаты соответствия производителей, технические паспорта завода- изготовителя, сертификаты качества на предлагаемую продукцию и т.д.
2)Предложение должно содержать цену с учетом НДС по каждой позиции, количество в соответствии с требованиями заказчика, итоговую стоимость с учетом НДС, и быть заполнено по форме Приложения 1.
3)Срок, в течение которого победитель « запроса котировок» должен подписать проект контракта: не ранее 5 и не позднее 15 календарных дней со дня размещения в МТС Фабрикант протокола.
4)Предложения, полученные вне МТС Фабрикант к рассмотрению постоянно действующей комиссии приниматься не будут.
5) Для участие в процедуре размещения заказа необходимо заполнить анкету участника. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.