|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 36797"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов", Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Паршикова Екатерина Юрьевна
Начальник отдела логистики |
| Предмет договора (ОКДП): | Очистка инженерных систем. Прочистка ливневой канализации
Очистка ливневой и фекальной канализации.
Дополнительно с закупочной документацией по данной торговой процедуре можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "КУЗНЕЦОВ" в сети Интернет по адресу: http://motor-s.ru в разделе "Конкурсные торги". |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | 30%-аванс, 70% после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Работы проводятся по адресу г. Самара пос. Винтай, ул.Садовая 13 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 15.10.2010 г. |
| Дата публикации: | 23.08.2010 17:16 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1) Цена договора и предлагаемые Поставщиком условия оплаты услуги;
2) Полнота удовлетворения потребностей Заказчика согласно Технического задания;
3) Условия и сроки выполнения работ;
4) Объем и срок предоставления гарантий качества услуги и сервисного обслуживания. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.09.2010 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 09.09.2010 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 36797" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
в) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Анкета участника, форма заявки, смета. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Самара, Заводское шоссе 29, пристрой СКБМ, з этаж, кабинет №307. |
| Председатель комиссии: | Александр Васильевич Иващенко |
| Члены комиссии: | Согласно внутреннему приказу ОАО "КУЗНЕЦОВ" |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 9 / 52
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 7
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 7
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.