|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 36134"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов", Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Кравцова Мария Викторовна
Менеджер бюро проведения конкурсов и выбора контрагентов |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования
Проведение капитально-восстановительного ремонта мостового крана инв.№П-1/48 рег.№10088.
Дополнительно с закупочной документацией по данной торговой процедуре можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "КУЗНЕЦОВ" в сети Интернет по адресу: http://motor-s.ru в разделе "Конкурсные торги". |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 1 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 500 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 30%-аванс, 70% после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Самара, Заводское шоссе 29, ОАО "КУЗНЕЦОВ", цех №9; Срок выполнения договора-не более 10 рабочих дней с момента подписания договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Не более 10 рабочих дней с момента подписания договора. |
| Дата публикации: | 11.08.2010 18:54 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1) Цена договора и предлагаемые Поставщиком условия оплаты услуги;
2) Полнота удовлетворения потребностей Заказчика согласно Технического задания;
3) Условия и сроки выполнения работ;
4) Объем и срок предоставления гарантий качества услуги и сервисного обслуживания; |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.08.2010 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 02.09.2010 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 36134" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
в) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Анкета участника, форма завки, техническое задание, дефектная ведомость. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Самара, Заводское шоссе 29, пристрой СКБМ, з этаж, кабинет №307. |
| Председатель комиссии: | Александр Васильевич Иващенко |
| Члены комиссии: | Согласно внутреннему приказу ОАО "КУЗНЕЦОВ" |
| Комментарии: | 1) Для участия в процедуре размещения заказа обязательно приложить заполненную форму заявки. Все пустые поля обязательны к заполнению. К заявке на участие обязательно приложить заполненную форму Приложения в двух вариантах: 1) отсканированный с подписью руководителя и печатью организации;2) в электронном виде в формате Excel.
2) Для участие в процедуре размещения заказа обязательно необходимо заполнить анкету участника, приложить ее в составе котировочной заявки со всеми предусмотренными приложениями к ней.
Предложения участников, в которых не представлены анкета участника или обязательная форма заявки в двух вариантах рассматриваться Постоянно Действующей комиссией не будут.
3) Срок, в течение которого победитель "запроса котировок" должен подписать проект контракта: не ранее 5 и не позднее 15 календарных со дня размещения в МТС Фабрикант протокола;
4) С фотографиями и схемами объекта можно ознакомиться при осмотре объекта. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 8 / 60
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 34
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.