|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 35584"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов", Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Паршикова Екатерина Юрьевна
Начальник отдела логистики |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокат сортовой
Поставка листа нержавеющего марки ЭИ696А согласно спецификации |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 336 300,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 336 300,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж в размере 30% от суммы заявки на поставку партии товара, осуществляется Заказчиком в течение пяти банковских дней, со дня выставления Поставщиком счета. Окончательный расчет в размере 70% от суммы заявки на поставку партии товара, осуществляется Заказчиком в течении семи банковских дней с момента отгрузки. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Предлагаемые условия поставки: самовывоз партиями по заявке не позднее 7 дней с момента получения уведомления о готовности к отгрузке. Срок поставки: не более 60 дн. с момента получения аванса. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | до 15.09.2010 |
| Дата публикации: | 30.07.2010 15:48 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1) Цена договора и предлагаемые Поставщиком условия оплаты товара;
2) Полнота удовлетворения потребностей Заказчика согласно спецификации;
3) Функциональные и качественные характеристики товара;
4) Условия и срок поставки; |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.08.2010 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 12.08.2010 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 35584" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
г) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
д) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Анкета участника, Заявка участника, ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Все пустые поля обязательны к заполнению. К заявке на участие обязательно приложить данную форму в 2х вариантах: 1) сканкопии с подписью руководителя и печатью организации;
2) в электронном виде в формате Excel. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Самара, Заводское шоссе, 29, пристрой СКБМ, 3 этаж, кабинет №307. |
| Председатель комиссии: | Александр Васильевич Иващенко |
| Члены комиссии: | Согласно внутреннему приказу ОАО "Кузнецов". |
| Комментарии: | 1)Требования к качеству товара: Продукция должна быть новой 2010 г. выпуска, ранее не использованной. Участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющих качество предлагаемой продукции: сертификаты соответствия производителей, технические паспорта завода- изготовителя, сертификаты качества на предлагаемую продукцию и т.д.
2)Предложение должно содержать цену с учетом НДС по каждой позиции, количество в соответствии с требованиями заказчика, итоговую стоимость с учетом НДС, и быть заполнено по форме Приложения 1.
3)Срок, в течение которого победитель « запроса котировок» должен подписать проект контракта: не ранее 5 и не позднее 15 календарных дней со дня размещения в МТС Фабрикант протокола.
4)Предложения, полученные вне МТС Фабрикант к рассмотрению постоянно действующей комиссии приниматься не будут.
5) Для участие в процедуре размещения заказа необходимо заполнить анкету участника. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.