|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 34656"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Кузнецов", Россия, 443009, Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 29 |
| Контактное лицо: | Паршикова Екатерина Юрьевна
Начальник отдела логистики |
| Предмет договора (ОКДП): | Модернизация и реконструкция зданий, сооружений, иных объектов
Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до теплового пункта №2, согласно техническому заданию в Приложении к извещению. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 7 000 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 7 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата осуществляется поэтапно. 30% стоимости работ этапа - аванс, 70% в течение 10 дней по факту выполнения работ по каждому этапу. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Самара, Заводское шоссе 29, промплощадка ОАО "КУЗНЕЦОВ"; Начало работ - 6.08.10г., окончание работ - 6.09.2010г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Начало работ - 6.08.10г., окончание работ - 6.09.2010г. |
| Дата публикации: | 15.07.2010 17:03 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1) Цена договора и предлагаемые Поставщиком условия оплаты товара;
2) Полнота удовлетворения потребностей Заказчика согласно спецификации;
3) Функциональные и качественные характеристики товара;
4) Объем и срок предоставления гарантий качества товара и сервисного обслуживания; |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.08.2010 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.08.2010 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 34656" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
б) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
в) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Форма заявки на участие;
2) Анкета учатсника;
3) Смета;
4) Лицензия ФСБ или соглашение о неразглашении гостайны;
5) Лицензия СРО. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Самара, Заводское шоссе 29, пристрой СКБМ, з этаж, кабинет №307. |
| Председатель комиссии: | Александр Васильевич Иващенко. |
| Члены комиссии: | Согласно внутреннему приказу ОАО "КУЗНЕЦОВ". |
| Комментарии: | Осмотр объекта осуществляется по предварительно поданной заявки в адрес управления логистики ОАО "КУЗНЕЦОВ" не ранее, чем через 2 дня после подачи заявки. Заявки напрвлять н факс: 995-82-85, е-mail: parshikova-e@motor-s.ru. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 19 / 120
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 93
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.