|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 19153"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Закрытое акционерное общество "Новосибирскэнергоспецремонт", Россия, 630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 4 |
| Контактное лицо: | Новопольцева Анна Александровна
Специалист |
| Предмет договора (ОКДП): | Монтаж, демонтаж
Выполнение работ по устройству холодных алюминиевых витражных конструкций с одинарным остеклением, тонированным листовым стеклом, толщиной 5 мм по объекту «ПС Бердская» в количестве 43,1 кв.м. |
| Количество и единицы измерения: | 43,100 кв. м |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Оплата по факту выполненных работ, материалы подрядчика. |
| Источник финансирования: | Целевое финансирование: Целевое финансирование заказчиком |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | "ПС Бердская", г. Бердск |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ: 08.10.2009г. – 31.10.2009г |
| Дата публикации: | 28.09.2009 13:55 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | -функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
-расходы на эксплуатацию товара;
-расходы на техническое обслуживание товара;
-сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
-срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
-объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
-цена договора;
-квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.10.2009 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.10.2009 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 19153" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | -соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
-непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
-отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | -нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
-копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
-копия устава (регистрационного свидетельства);
-копии лицензий;
-копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
-справка о кадровых ресурсах; |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Новосибирск, ул. Станционная, 4, каб. 206а |
| Председатель комиссии: | Савин Д.В. - Директор по маркетингу и развитию ЗАО "НЭСР". |
| Члены комиссии: | Савченко В.А. – Начальник управления производственного планирования и отчетности ЗАО «НЭСР».
Филиппенко О.В. – Начальник договорного отдела ЗАО «НЭСР».
Кулешов Д.В. – Начальник управления капитального строительства и капитального ремонта ЗАО «НЭСР». |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 1 / 9
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 39
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.