|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 16467"
|
|
|
| Организатор процедуры: | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛСИБ" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Россия, 630088, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630088, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 56 |
| Контактное лицо: | Миланина Светлана Александровна
Ведущий менеджер отдела организации конкурентных закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Подшипники
Подшипники |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | по факту поставки в течение 30 дней |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,56 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | июнь 2009г. |
| Дата публикации: | 16.06.2009 08:59 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | a) технические и качественные характеристики продукции;
b) условия поставки и цены продукции;
c) характеристики поставщиков. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.06.2009 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.06.2009 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 16467" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | a) коммерческое предложение по установленной форме (Приложение №1);
b) нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с изготовлением и использованием предложенных услуг, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает лицензией;
c) документы, подтверждающие соблюдение контрагентом особого порядка совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленного ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (при необходимости);
d) анкета по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме — Анкета участника (Приложение №2);
e) справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (документы, подтверждающие надежность и опыт организации Участником поставок данного вида продукции) по установленной форме — Справка об опыте работы (Приложение №3);
f) имеющиеся Сертификаты (соответствия, гигиенический, пожарной безопасности и т.п.) на каждое наименование продукции;
g) копия Свидетельства о государственной регистрации исполнителя;
h) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
i) копия Устава (первые три листа и последние три листа с подписями и печатями);
j) копия документа о назначении исполнительного органа исполнителя согласно учредительным документам (для единоличного органа — приказ (решение) о назначении генерального директора, директора и т.п.);
k) список учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%;
l) копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчётный период с отметкой налоговой инспекции;
m) в случае несогласия с бланком договора Заказчика (Приложение №4), подписанный протокол разногласий (Приложение №5). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,56 |
| Председатель комиссии: | Согласно решения Совета директоров НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
| Члены комиссии: | Согласно решения Совета директоров НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 13 / 64
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 45
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.