|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 14554"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Дальмостострой" (ОАО 'Дальмостострой'), Россия, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г., Калинина ул., 107 |
| Контактное лицо: | Антонов Евгений Валентинович
Ведущий инженер по ГСМ |
| Предмет договора (ОКДП): | Канаты стальные (трос)
Канат стальной для буровой машины BAUER BG22:
Катушка: d=28 мм; L=95 м;
Коуш: DIN 3091 |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Предоплата 30%;
Цена должна включать НДС;
В стоимость необходимо включить доставку. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки - г. Хабаровск;
срок поставки - 25.03.09 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | срок оплаты - 13.03.09;
срок передачи имущества - 25.03.2009; |
| Дата публикации: | 03.03.2009 02:39 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Стоимость, срок поставки, строгое соответствие указанным техническим параметрам продукции, гарантия |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.03.2009 02:55 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.03.2009 03:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 14554" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Предоставление гарантии на поставляемую продукцию. Желательно предоставление отзывов от предыдущих покупателей.
Наличие успешного опыта поставок аналогичной продукции.
А также:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, подтверждение полномочий лица подавшего заявку |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | В соответствии с регламентом ОАО "Дальмостострой" |
| Председатель комиссии: | Маканов М. Е. - Главный механик ОАО "Дальмостострой" |
| Члены комиссии: | Закупочная комиссия, ОГМ |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 5 / 10
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 41
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.