Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1352643" (Отказ организатора)
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "ИНМЕТ", Россия, 125047, Москва, 125047, Россия, г. Москва, Москва, площадь Тверская Застава, д.2, стр. 2 |
Контактное лицо: | Абдюшев Рустам Финансовый менеджер |
Предмет договора (ОКДП): | Цинк высокой чистоты в чушках Электролитический цинк марки Ц1 в чушках |
Количество и единицы измерения: | 40 т |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Товар оплачивается, в течение 5-ти дней с момента получения товара Покупателем. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | РФ, Владивосток |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
Сроки выполнения предмета договора: | декабрь 2015г. |
Дата публикации: | 01.12.2015 11:38 |
Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 15.12.2015 14:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.12.2015 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1352643" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
7) должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.
8) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим Законодательством РФ |
Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов
выписка из ЕГРЮЛ |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 34 / 194
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 39
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0