Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1294330"
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "СУАЛ-ПМ", Россия, 666034, Иркутская область, Шелехов, 666034, Россия, Иркутская область, Шелехов, Южная, 2 |
Заказчик: | ООО "СУАЛ-ПМ" |
Контактное лицо: | Григоров Владимир Начальник отдела по управлению инвестиционными проектами |
Предмет договора (ОКДП): | Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей и сыпучих материалов Лазерный измеритель уровня расплава алюминия в печи. |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Предпочтительна оплата в течении 60 дней после поставки товара. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Иркутская обл., г.Шелехов, ул.Южная, д.2. Доставка до склада Заказчика |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки: не более 60 раб.дней с момента подписания договора поставки. |
Дата публикации: | 19.11.2014 06:14 |
Критерии оценки котировочных заявок: | функциональные характеристики;
цена товара;
срок поставки;
срок гарантии. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.11.2014 09:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.11.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1294330" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Документы, прилагаемые к заявке: | Свидетельство (сертификат) на право продажи, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 666034, Иркутская область, г.Шелехов, ул.Южная, д.2, ООО "СУАЛ-ПМ" |
Комментарии: | Требования к характеристикам и комплектации оборудования приведены в Техническом задании (Приложение 1) |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 5 / 227
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 124
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0