Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1278549" (Отказ организатора)
|
|
|
Организатор процедуры: | Закрытое акционерное общество "Мостинжстрой", Россия, 620072, Свердловская область, Екатеринбург, 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская д. 9 оф. 92 |
Контактное лицо: | Злыгостев Николай Кириллович Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные в другие группировки Подвесной потолок "Armstrong"
Потолочная система "ARMSTRONG2 с плитами из минераловолокна типа "Bajkal"
Профиль ПП 60*27
Профилированный лист С-8х1150, ООО Металл-профиль" RAL7038
Потолочный профиль ПП 60х27, фирма KNAUF
ПН профиль28/27/0,6
Профиль потолочный Профиль направляющий
Профиль стоечный Профиль направляющий Профиль стоечный Профиль гофрированный Саморезы Шуруп S-Самосверлящие шурупы SDT 14-A19-5,5х113
Шуруп-саморез 4,2х16
Самосверлящие шурупы E-VS BOHR 5HT 19 5.5х130
Бита крестовая для шуруповерта
Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5мм
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
ГКЛО s=12,5 мм ГОСТ 6266-97
Лист ГКЛВ ГОСТ 6266-97
Керамическая плитка снескользкой поверхностью (ГОСТ 6787-89) t=13 мм
Плинтус ПВХ
Прямой подвес, фирма KNAUF
Брус деревянный антисепт. Сеч. 250.50(h)
Монтажная пена
Кирпич керамический, одинарный
Линолеум Сухая смесь "Юнис"
Сухие смеси
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Пост оплата. Расчеты между поставщиком и заказчиком производятся в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения продукции заказчиком. В стоимость входит доставка товара до объекта Заказчика г. Каменск-Уральский |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка на объект Заказчика в г. Каменск-Уральск |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | август 2014 г. |
Дата публикации: | 03.08.2014 12:11 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем запроса котировок цен признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.08.2014 13:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.08.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1278549" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | •соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
•непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
•неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
•отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Документы, прилагаемые к заявке: | • копия устава контрагента (Устав);
• копия свидетельства о регистрации контрагента (Свидетельство о регистрации);
• копия свидетельства о внесении записи о контрагенте в ЕГРЮЛ (ЕГРИН) для юридических лиц, - зарегистрированных до 1 июля 2002 г., и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 г. (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИН));
• копия свидетельства о постановке контрагента на налоговый учет (Свидетельство о постановке на налоговый учет);
• копия письма о присвоении контрагенту кодов статистики (Письмо статистики);
• копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента;
• копии лицензий контрагента (Лицензия, №, дата) и других разрешительных документов;
• копию выписки из ЕГРЮЛ не старше 3-х месяцев |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 620030 г. Екатеринбург ул. Карьерная д. 2
тел. (343) 228-14-31 e-mail: Zaitceva_y@misnt.ru" |
Председатель комиссии: | Ведущий инженер бюро закупок и услуг ЗАО "Мостижстрой" Зайцева Юлия Владимировна |
Члены комиссии: | Васюк И.В. экономист ОМТС ЗАО "Мостинжстрой"
Рыхликов М.В. экономист ОМТС ЗАО "Мостинжстрой" |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 13 / 191
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2967
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0