Купить Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные в другие группировки

Купить "Кровельная трёхслойная сэндвич-панель МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ (ПЭ-01-5005-0,6\ПЭ-01-9002-0,6), L=4040мм RAL5005 Кровельная трёхслойная сэндвич-панель МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ (ПЭ-01-5005-0,6\ПЭ-01-9002-0,6), L=4040мм RAL5005 Трёхслойная сэндвич -панель ТСП-Z-80*1190-T-Т-МВ (ПЭ-01-9002-0,6\ПЭ-01-9002-0,6) Трехслойные кровельные сэндвич панели МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ Сэндвич панель МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ Сэндвич панель МП ТСП-Z-80-119-Т-Т-МВ (RAL 9002) Трехслойная сэндвич панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z-80-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-9002-0,6\ПЭ-01-9002-0,6) Трехслойная сэндвич панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z-120-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-9003-0,6\ПЭ-01-9003-0,6) Трехслойная сэндвич панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z-120-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-5005-0,6\ПЭ-01-9003-0,6) Сэндвич панели стеновые МП ТСП-Z-1120-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-RAL9003-0,5/ПЭ-01-RAL9003-0,5)"

Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1278544" (Отказ организатора)

Организатор процедуры:

Закрытое акционерное общество "Мостинжстрой", Россия, 620072, Свердловская область, Екатеринбург, 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская д. 9 оф. 92

Контактное лицо:

Злыгостев Николай Кириллович
Генеральный директор

Предмет договора (ОКДП):

Строительные материалы и комплектующие изделия, не включенные в другие группировки
Кровельная трёхслойная сэндвич-панель МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ (ПЭ-01-5005-0,6\ПЭ-01-9002-0,6), L=4040мм RAL5005
Кровельная трёхслойная сэндвич-панель МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ (ПЭ-01-5005-0,6\ПЭ-01-9002-0,6), L=4040мм RAL5005
Трёхслойная сэндвич -панель ТСП-Z-80*1190-T-Т-МВ (ПЭ-01-9002-0,6\ПЭ-01-9002-0,6)
Трехслойные кровельные сэндвич панели МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ
Сэндвич панель МП ТСП-К-50-1000-К-Г-МВ
Сэндвич панель МП ТСП-Z-80-119-Т-Т-МВ (RAL 9002)
Трехслойная сэндвич панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z-80-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-9002-0,6\ПЭ-01-9002-0,6)
Трехслойная сэндвич панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z-120-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-9003-0,6\ПЭ-01-9003-0,6)
Трехслойная сэндвич панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z-120-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-5005-0,6\ПЭ-01-9003-0,6)
Сэндвич панели стеновые МП ТСП-Z-1120-1190-Т-Т-МВ (ПЭ-01-RAL9003-0,5/ПЭ-01-RAL9003-0,5)

Количество и единицы измерения:

1 лот

Цена за единицу:

Не указана

Начальная цена предмета договора:

Не указана

Условия оплаты:

Пост оплата Расчеты между поставщиком и заказчиком производятся в течение 5 (пяти) банковских дней за каждую партию поставленной продукции на объект Заказчика . В стоимость входит доставка товара до объекта Заказчика г. Каменск-Уральский

Источник финансирования:

Собственные средства

Место, условия и сроки выполнения предмета договора:

доставка товара до объекта Заказчика г. Каменск-Уральский

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:

Нет

Сроки выполнения предмета договора:

август 2014

Дата публикации:

03.08.2014 09:51

Критерии оценки котировочных заявок:

Победителем запроса котировок цен признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке.

Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов):

Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.08.2014 13:00

Дата рассмотрения котировочных заявок:

Не позднее 14.08.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Место проведения:

Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1278544" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок регистрации на сайте:

Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок подачи котировочных заявок:

Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.

Требования к участникам:

•соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
•непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
•неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
•отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;

Документы, прилагаемые к заявке:

• копия устава контрагента (Устав);
• копия свидетельства о регистрации контрагента (Свидетельство о регистрации);
• копия свидетельства о внесении записи о контрагенте в ЕГРЮЛ (ЕГРИН) для юридических лиц, - зарегистрированных до 1 июля 2002 г., и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 г. (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИН));
• копия свидетельства о постановке контрагента на налоговый учет (Свидетельство о постановке на налоговый учет);
• копия письма о присвоении контрагенту кодов статистики (Письмо статистики);
• копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента;
• копии лицензий контрагента (Лицензия, №, дата) и других разрешительных документов;
• копию выписки из ЕГРЮЛ не старше 3-х месяцев

Документация по торгам:

С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам

Комиссия:

620030 г. Екатеринбург ул. Карьерная д. 2
тел. (343) 228-14-31 e-mail: Zaitceva_y@misnt.ru"

Председатель комиссии:

Ведущий инженер бюро закупок и услуг ЗАО "Мостижстрой" Зайцева Юлия Владимировна

Члены комиссии:

Васюк И.В. экономист ОМТС ЗАО "Мостинжстрой"
Рыхликов М.В. экономист ОМТС ЗАО "Мостинжстрой"

Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.

Вопросы претендентов/участников - 0

С извещением ознакомились - 15 / 233

Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2972

Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0