|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1276827"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Автономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы", Россия, 191023, Санкт-Петербург, 191023, Россия, г. Санкт - Петербург, Санкт-Петербург, Итальянская ул. д. 12, лит. Ж, пом. 3-Н |
| Контактное лицо: | Комиссарова Татьяна Александровна
|
| Предмет договора (ОКДП): | Видеопроизводство
Договор подряда по разработке и визуализации структуры и работы ИАС «СПб РС ЕИАС» |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 985 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 985 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы. Платежи по настоящему Договору производятся в рублях. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Согласно условиям Договора и Технического задания |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 24.07.2014 14:30 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | При оценке заявок Заказчиком применяется балльная система значимости критериев:
1) цена – 70%;
2) срок выполнения работ – 30%;
При оценке заявок по критерию «Цена» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника торгов с наименьшей ценой.
При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.07.2014 14:40 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.08.2014 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1276827" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | При размещении заказа путем проведения торгов в форме запроса котировок цен покупателя устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
- Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии производства по торгово-закупочной процедуре;
- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Список обязательных документов, входящих в состав заявки и подтверждающих правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя):
– Устав (оригинал/нотариально заверенная копия);
– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), (оригинал/нотариально заверенная копия);
– Свидетельство о постановке на учет юридического лица (ИНН) (оригинал/ нотариально заверенная копия);
– Свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в случае, если такие изменения вносились) (оригинал /нотариально заверенная копия);
– Выписка из Единого государственного реестра (срок давности не более 3-х месяцев) (оригинал/нотариально заверенная копия);
– Решение (протокол) о назначении Генерального директора (заверенное печатью организации и подписью уполномоченного лица);
– Доверенность на подписание заявки. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 24.07.2014 14:30Договор № 02/01-08-2014 от 01.08.2014
Контрагент: ООО «Продакшн компания «КУБО РУС»
Цена: 985 000,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 8 / 135
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 115
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.