|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1255611"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "ТехЭнергоМонтаж", Россия, 194292, Санкт-Петербург, 194292, Россия, г. Санкт - Петербург, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 5-й Верхний, 15 лит.Б. |
| Заказчик: | ООО "ТехЭнергоМонтаж |
| Контактное лицо: | Лукьянов Игорь Борисович
менеджер |
| Предмет договора (ОКДП): | Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В)
Реле промежуточное РП-25 24В п.п. |
| Количество и единицы измерения: | 200 шт. |
| Цена за единицу: | 771,72 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 154 344,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 100% оплата в течении 15 дней после получения продукции |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, промзона "Парнас", 5-й Верхний переулок, д. 15, литер Б
Срок поставки: 30 дней |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки продукции - 30 дней; срок оплаты - в течении 15 дней после получения продукции |
| Дата публикации: | 07.04.2014 14:31 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | срок поставки продукции;
цена договора;
наличие сертификата и паспортов на поставляемую продукцию |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.04.2014 13:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 23.04.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1255611" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств |
| Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов;
доверенности;
выписки из ЕГРЮЛ;
анкета участника;
коммерческое предложение |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Лукьянов И.Б. - Исполнительный директор ООО "ТехЭнергоМонтаж"
Анохин А.Г. - Коммерческий директор ООО "ТехЭнергоМонтаж"
Федина Е.В. - Инженер-экономист ООО "ТехЭнергоМонтаж"
тел. (812) 309-71-24, доб. 219
tem@tem-spb.ru |
| Председатель комиссии: | Лукьянов И.Б. - Исполнительный директор ООО "ТехЭнергоМонтаж" |
| Члены комиссии: | Анохин А.Г. - Коммерческий директор ООО "ТехЭнергоМонтаж"
Федина Е.В. - Инженер-экономист ООО "ТехЭнергоМонтаж" |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 44 / 539
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1730
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.