Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1234048"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ", Россия, 440067, Пензенская область, ПЕНЗА, ЧААДАЕВА, Д.62 |
Заказчик: | ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» |
Контактное лицо: | Арефкин Дмитрий Игоревич Директор |
Предмет договора (ОКДП): | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их детали Трёхфазный асинхронный двигатель с электромагнитным тормозом 5АИ 63 А4 Е2 УХЛ2 /М3081 |
Количество и единицы измерения: | 100 шт. |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Безналичный расчет с рассрочкой платежа 30 календарных дней. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: г. Пенза, ул. Чаадаева 62
Условия поставки:
1. Поставка разовая.
2. Срок поставки до 20.02.14г. (рассмотрим все предложения) |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | до 20.02.14г. (рассмотрим все предложения) |
Дата публикации: | 27.12.2013 15:25 |
Критерии оценки котировочных заявок: | - Качество поставляемой продукции;
- Гарантия исполнения сроков поставки;
- Цена единицы продукции;
- Условия оплаты. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.01.2014 13:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 20.01.2014 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1234048" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе |
Документы, прилагаемые к заявке: | сертификаты качества на поставляемую продукцию |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 18 / 431
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2258
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0