|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1225499"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФКП "Бийский Олеумный Завод", Россия, 659315, Алтайский край, Бийск, Промзона |
| Контактное лицо: | Шебалина Наталья Васильевна
Специалист |
| Предмет договора (ОКДП): | Масла индустриальные специального назначения
Масло И40А |
| Количество и единицы измерения: | 120 т |
| Цена за единицу: | 29 570,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 3 548 400,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | В течение 20 банковских дней с даты поставки продукции на основании выставленного счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка ж/д транспортом по адресу:659315,РФ,Алтайский край,г.Бийск,ФКП "БОЗ".Станция Бийск, Алтайское отделение ЗСЖД справка №9031092.Код станции 843200,код предприятия 4198.Декабрь 2013г.-март 2014г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | срок действия договора до 31.03.2014 года |
| Дата публикации: | 04.12.2013 13:57 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.12.2013 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 12.12.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1225499" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1.1.1. Участником размещения заказа может быть юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник размещения заказа должен быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами работы на торговом портале и регламентом работы ЭТП.
1.1.2. Участники размещения заказа для того, чтобы принять участие в запросе котировок должны удовлетворять следующим обязательным требованиям:
1.1.2.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся объектом закупки;
1.1.2.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.1.2.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок или заявки на участие в запросе котировок;
1.1.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок или заявки на участие в запросе котировок не принято;
1.1.2.5. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
1.1.2.6. Отсутствие у физического лица - участника процедуры закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника процедуры закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;
1.1.2.7. Отсутствие у участника процедур закупок споров и претензионной работы с заказчиком.
1.1.3. Участники размещения заказа для того, чтобы принять участие в запросе котировок также должны соответствовать иным обязательным требованиям, если они установлены Заказчиком в разделе 3 «Информационная карта» настоящей документации.
1.1.4. Заказчик отстраняет от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения Участника размещения заказа в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным организатором запроса котировок. Проверка соответствия Участников размещения заказа осуществляется Заказчиком. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, указанные в пункте 1.3.8 документации запроса котировок |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Алтайский край, г.Бийск, ФКП "БОЗ", здание 1351, кабинет 115 |
| Комментарии: | Электронные документы (в т.ч. скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов), размещаемые на ЭТП в прцессе проведения закупочной процедуры должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени поставщика либо участника закупки. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 27 / 738
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 60
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.