Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1169978"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ", Россия, 440067, Пензенская область, ПЕНЗА, ЧААДАЕВА, Д.62 |
Контактное лицо: | Арефкин Дмитрий Игоревич Директор |
Предмет договора (ОКДП): | Установки камерные ручного окрашивания Покрасочная камера. |
Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Безналичный расчет. В течении 30 дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: г. Пенза, ул. Аустрина, 63
Срок поставки: 2013 год.
В цену товара должны быть включены стоимость доставки до склада заказчика, шеф-монтажные работы, тара и упаковка, расходы на уплату всех налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | 2013 год |
Дата публикации: | 28.06.2013 10:15 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора, цена единицы продукции;
Срок поставки, выполнения работ;
Условия оплаты;
Качество поставляемой продукции. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.07.2013 12:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 31.07.2013 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1169978" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Сертификат качества на постовляемую продукцию. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 2
С извещением ознакомились - 9 / 1809
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 6
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0