|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1157812"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Автономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы", Россия, 191023, Санкт-Петербург, 191023, Россия, г. Санкт - Петербург, Санкт-Петербург, Итальянская ул. д. 12, лит. Ж, пом. 3-Н |
| Контактное лицо: | Комиссарова Татьяна Александровна
|
| Предмет договора (ОКДП): | Программно-технические комплексы для обработки и хранения баз данных
Разработка программного обеспечения для организации работы с протоколами и распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга подсистемы электронного документооборота Санкт-Петербургского регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 422 220,00 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы» (АНО «СПб РС ЕИАС»).
Юридический, почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., 14/52, литера А, помещение 16-Н.
ОГРН 1097800007568, ОКВЭД 72.60, 22.1, 22.2, 72.40
ИНН 7839018298, КПП 784101001, ОКПО 64234830, ОКАТО 40262561000,
р/с 40703810100000001357,
в ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство», г. Санкт-Петербург
к/с 30101810300000000701, БИК 044030701 |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 2 111 100,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 111 100,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата Заказчиком выполненных работ будет осуществляться в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Согласно Документации по торгам |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Документация по торгам - ТОМ 4. |
| Дата публикации: | 27.05.2013 11:56 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | При оценке заявок Заказчиком применяется балльная система значимости критериев:
Цена договора - 65%
Срок выполнения работ – 35%
- При оценке заявок по критерию «цена» лучшим условием исполнения договора признается предложение участника торгов с наименьшей ценой договора.
- При оценке заявок по критерию «срок выполнения работ» лучшим условием признается заявка с наименьшим сроком выполнения работ. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.06.2013 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.06.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1157812" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии производства по торгово-закупочной процедуре;
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах.
Дополнительные требования:
К выполнению работ допускаются только сертифицированные специалисты Исполнителя, имеющие опыт внедрения, развития и сопровождения систем электронного документооборота на базе конфигурации «1С: Документооборот 8». Опыт внедрения должен подтверждаться:
- наличием у Исполнителя работ статуса «1С: Франчайзи»;
- наличием у Исполнителя работ статуса «Центр компетенции по документообороту»;
- наличием у Исполнителя работ не менее 5 сертификатов «1С: Профессионал» по указанной конфигурации;
- наличием у Исполнителя работ не менее 3 положительных отзывов о проведенных им работах по внедрению/разработке автоматизированных информационных систем на базе требуемой конфигурации.
К выполнению работ допускаются Исполнители, фактическим местоположением которых является г. Санкт-Петербург. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Список обязательных документов, входящих в состав заявки и подтверждающих правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя):
- Устав (оригинал/нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), (оригинал/нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица (ИНН) (оригинал/ нотариально заверенная копия);
- Свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в случае, если такие изменения вносились) (оригинал /нотариально заверенная копия);
- Выписка из Единого государственного реестра (срок давности не более 3-х месяцев) (оригинал/нотариально заверенная копия);
- Решение (протокол) о назначении Генерального директора (заверенное печатью организации и подписью уполномоченного лица);
- Доверенность на подписание заявки.
Дополнительный перечень документов указан в Документации по торгам. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 27.05.2013 11:56Договор № 39/13 от 14.06.2013
Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «СБС-Инфо Плюс»
Цена: 2 100 000,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.