|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1148800"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ", Россия, 426028, Удмуртская Республика, ИЖЕВСК, МАЯКОВСКОГО, Д.18 |
| Заказчик: | ООО "Технические Газы" |
| Контактное лицо: | Виноградов Александр Константинович
директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Баллоны металлические
Баллоны газовые 40 л-150 кгс/см2 (14,7 МПа), ГОСТ 949-7 под кислород, аргон, гелий. |
| Количество и единицы измерения: | 2 000 шт. |
| Цена за единицу: | 3 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 7 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 100% оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти календарных дней после поступления товара на склад Заказчика и подписания оригиналов товарной накладной и счет-фактур. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: Удмуртская республика г. Ижевск, ул. Маяковского, 18, транспортом поставщика. В течении 2013 года согласно графику поставок. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | в течении 2013 года |
| Дата публикации: | 26.04.2013 09:37 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
цена договора;
квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.05.2013 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 20.05.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1148800" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов;
доверенности;
выписки из ЕГРЮЛ. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 22 / 1792
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 103
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.