|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1136778"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ", Россия, 440067, Пензенская область, ПЕНЗА, ЧААДАЕВА, Д.62 |
| Заказчик: | ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» |
| Контактное лицо: | Арефкин Дмитрий Игоревич
Директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокат черных металлов
Заключение рамочного соглашения на поставку металлопроката. |
| Количество и единицы измерения: | 1 906 228,530 кг |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет. В течении 30 дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: 440013, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 2013 год. |
| Дата публикации: | 25.03.2013 11:42 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.04.2013 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 08.04.2013 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1136778" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Копии сертификатов качества на поставляемую продукцию. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Почтовый адрес: 440013, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62
тел. (8412) 37-40-50 (+118)
факс: (8412) 37-40-50
E-mail: tender@cesis.ru |
Вопросы претендентов/участников - 3 
С извещением ознакомились - 73 / 1
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1492
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.