|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1127535"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента", Россия, 403882, Волгоградская область, Камышин, 403882, Россия, Волгоградская область, Камышин, Промзона |
| Контактное лицо: | Гасымов Роман Аликович
Ответственный секретарь комиссии |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокат сортовой конструкционный, сталь сортовая качественная, прокат листовой рядовой, жесть
Круг г/к Сталь 40Х - 19 ГОСТ 4543-71 (легированная) |
| Количество и единицы измерения: | 20 тонн |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | оплата: 10% от стоимости Товара (Продукции) до момента поставки и оставшиеся 90% в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поставки Товара (Продукции).
В цену продукции должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все расходы на упаковку и транспортировку, а также все скидки, предлагаемые поставщиком. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место передачи Товара (Продукции): Волгоградская область, г. Камышин, Промзона, Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента".
Поставщик обязан осуществить поставку товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента оплаты Покупателем 10% от стоимости товара. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с договором |
| Дата публикации: | 20.02.2013 00:59 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1. Цена и условия поставки Товара (Продукции)
2. Качественные характеристики Товара (Продукции) |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.04.2013 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.04.2013 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1127535" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - обязательное предоставление документов;
- не проведение ликвидации участника юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
- отсутствие в отношении участника подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Электронные копии документов:
- Устав предприятия с отметкой о регистрации
- Выписка из ЕГРЮЛ (полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки);
- Протокол собрания учредителей об избрании назначении на должность генерального директора;
- Приказ о назначении руководителя или доверенность на подписание договора;
- Свидетельство о Государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Информационное письмо Госкомстата с кодами ОКВЭД;
- Сертификаты качества на закупаемый Товар (Продукцию). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 8(84457) 5-70-30 Председатель комиссии Майорова Л.В.
8 961 07 11 512 Секретарь комиссии Гасымов Р.А. |
| Председатель комиссии: | Майорова Л.В. - Директор финансового департамента |
| Члены комиссии: | В соответствии с приказом |
| Комментарии: | Данная процедура не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента" соответствующего объема гражданско-правовых обязательст |
| Информация о заключенной сделке: | 20.02.2013 00:59Договор № 161 от 23.04.2013
Контрагент: ООО "СТАЛКЕР НН"
Цена: 588 600,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 70 / 2
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 349
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.