|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1113695"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческое предприятие "Спецэлектродсервис"", Россия, 660031, Красноярский край, Красноярск, 660031, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Глинки 37"Д" ст.3 |
| Контактное лицо: | Зыков Вадим
Менеджер |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по изготовлению нестандартных изделий по чертежам заказчиков
Услуги по изготовлению приспособлений по чертежам заказчиков
Талреп |
| Количество и единицы измерения: | 350 шт. |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | 50% предоплата;
50% в течении 10 банковских дней с момента приемке товара на складе покупателя. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Красноярск, ул. Пограничников 40, стр. 346 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 29.12.2012 10:07 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.01.2013 13:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.01.2013 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1113695" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов;
доверенности;
выписки из ЕГРЮЛ |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 50 / 345
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 195
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.