|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1080296"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Акционерное общество "Р-Фарм", Россия, 123154, Москва, 123154, Россия, г. Москва, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1 |
| Заказчик: | ЗАО Р-Фарм |
| Контактное лицо: | Белоусова Юлия Сергеевна
Зам.руководителя СМТО |
| Предмет договора (ОКДП): | Шины для легковых автомобилей
автошина для легковых автомобилей (зимняя) |
| Количество и единицы измерения: | 82 шт. |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | 30% от общей стоимости Товара (работ, услуг) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора;
70% от общей стоимости Товара, (работ, услуг) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Товара (работ, услуг) и подписания Сторонами Акта приема-сдачи Товара по количеству и качеству |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | М.О. Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Октябрьская д.37
10 октября 2012 года
склад Покупателя |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора;
окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Товара (работ, услуг) и подписания Сторонами Акта приема-сдачи Товара по
количеству и качеству
10 октября 2012 года |
| Дата публикации: | 19.09.2012 11:40 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | соответствие техническим характеристикам, техническому заданию;
цена продукции;
условия оплаты;
срок поставки;
статус поставщика. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.09.2012 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 27.09.2012 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1080296" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1)Устав предприятия
2)Протокол собрания учредителей об избрании директора (данные обновляется каждые полгода)
3)Свидетельство о постановке на налоговый учет
4)Свидетельство о гос. Регистрации
5)Выписка из ЕГРЮЛ (данные обновляется каждые полгода) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1
Телефон: 8(495) 956-79-37
Факс: 8(495) 956-79-38
belousova@rpharm.ru |
| Председатель комиссии: | Даева Валерия Алексеевна - Заместитель генерального директора ЗАО "Р-Фарм" |
| Члены комиссии: | Иванов Сергей Викторович -Директор по логистике ЗАО "Р-Фарм"
Валуйсков Владимир Иванович - Инженер-механик ЗАО "Р-Фарм"
Кондратов Александр Анатольевич - Руководитель СМТОиЭ ЗАО "Р-Фарм"
Белоусова Юлия Сергеевна - Заместитель руководителя СМТОиЭ ЗАО "Р-Фарм" |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 12 / 132
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 95
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 2
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.