Общая информация

Документация по торгам

Предложения - 1

Протоколы

Документы - 0

Получать рассылку по таким торгам!

Купить "Поставки поковок из стали 15ГС ГрII А ОСТ 108.030.113-87"

Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1010477"
Организатор процедуры:	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТА", Россия, 109443, Москва, Есенинский бульвар, дом 14, к.1., пом.164
Контактное лицо:	Иванов Иван Генеральный директор
Предмет договора (ОКДП):	Поковки и штамповки; продукция порошковой металлургии Поставки поковок из стали 15ГС ГрII А ОСТ 108.030.113-87
Файл с описанием:	Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме.pdf (1.8 Мб) На право заключения договора на поставку поковок из стали 15 ГС ГрII А ОСТ 108.030.113-87 от 17.02.2012
Количество и единицы измерения:	8 изд.
Цена за единицу:	312 500,00 руб.
Начальная цена предмета договора:	2 500 000,00 руб. (в том числе НДС)
Условия оплаты:	40% - предварительная оплата в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, 60% - по факту поставки, на основании товарной накладной ТОРГ-12 и счет-фактуры.
Источник финансирования:	Собственные средства
Место, условия и сроки выполнения предмета договора:	Цена включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки товара, стоимость доставки до склада в Московской области, пос. Калиново, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, НДС. DDP – Московская область, Серпуховский р-н, пос. Калиново. ИНКОТЕРМС 2010. Срок поставки: 75 календарных дней с момента заключения Договора.
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:	Нет
Сроки выполнения предмета договора:	75 календарных дней с момента заключения Договора
Дата публикации:	20.02.2012 14:41
Критерии оценки котировочных заявок:	1) Цена договора 2) Сроки выполнения договора 3) Опыт поставок аналогичной продукции
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов):	Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.02.2012 12:00
Дата рассмотрения котировочных заявок:	Не позднее 07.03.2012 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения:	Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1010477" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок регистрации на сайте:	Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок подачи котировочных заявок:	Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам:	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: а) быть правомочным заключать договор; б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); д) не являться организацией, экономическая деятельность, которой приостановлена и (или) на имущество которой (в части, касающейся предмета запроса) наложен арест по решению суда, административного органа; е) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. ж) обладать положительным опытом работы на рынке поставок предлагаемой продукции не менее 3-х лет.
Документы, прилагаемые к заявке:	1) Котировочная заявка (должна быть заверена подписью руководителя предприятия (уполномоченного лица)) с приложением следующих документов: 1.1) Анкета участника размещения заказа (по форме Приложения № 2 к настоящему Извещению); 1.2) Устав предприятия в последней редакции с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант; 1.3) Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант; 1.4) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант; 1.5) Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за 1 месяц до даты проведения текущей процедуры закупки) с заверением электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в личном кабинете Участника на ЭТП Фабрикант; 1.6) Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия; 1.7) Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы; 1.8) Опись входящих в состав заявки документов; 1.9) Справка об опыте поставок аналогичной продукции за последние 3 года. 1.10) Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008 1.11) В случае если участник не является изготовителем продукции требуется свидетельство изготовителя предлагаемой продукции, подтверждающее полномочия участника на предложение указанной продукции. Иные документы по усмотрению участника запроса котировок цен
Документация по торгам:	С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам

Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.