|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 25049"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 662970, Красноярский край, Железногорск, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 53 |
| Контактное лицо: | Собчак Елена Викторовна
Специалист по закупкам ОЗ |
| Предмет договора (ОКДП): | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, манометры дифференциальные с трубчатой метрической пружиной
Приборы для измерения и регулирования давления |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 712 206,98 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 712 206,98 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата в течение 30 дней с момента получения товара Покупателем на своем складе, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета, счет - фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара до склада ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 76.
Срок доставки:1 квартал 2010год |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | до 15.05.2010 |
| Дата публикации: | 17.02.2010 05:38 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.03.2010 06:30 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.03.2010 07:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 25049" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, входящие в состав котировочной заявки:
- Копия сертификата соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации.
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
- Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРИП);
- Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:
В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается руководителем:
а) копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя.
б) копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки.
В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется:
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;
- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Комиссия по размещению заказов на поставку товаров |
| Председатель комиссии: | Е.А. Гуляев-Заместитель генерального
директора ФГУП «ГХК»
по МТС и КО |
| Члены комиссии: | Члены комиссии по размещению заказов на поставку товаров |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.