 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Поставка технологического оборудования для пищеблока (котел пищеварочный стационарный КПЭ-250)"
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1490719"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31807051940 |
| Организатор процедуры: | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ", Россия, 432057, Ульяновская область, Ульяновск г |
| Контактное лицо: | Ворончихина Ольга Геннадьевна
директор |
| Регистрационный номер плана: | 2170262148 |
| Номер позиции плана: | 54 |
| Предмет договора (ОКПД2): | [28.93.15.121] Котлы стационарные пищеварочные
Поставка технологического оборудования для пищеблока (котел пищеварочный стационарный КПЭ-250) |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 195 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 195 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Заказчик производит оплату за фактически полученные ГСМ в АЗС с использованием карт в отчетном месяце на основании счет-фактуры, товарной накладной Поставщика и ведомости расхода с разноской по каждой карте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.
Авансирование (предварительная оплата) не предусмотрено. |
| Источник финансирования: | Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка включает в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования), инструктаж правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (не менее 8 чел.), эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31 (далее - Место доставки). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
Поставка Оборудования осуществляется единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора, но не позднее 10.12.2018 г.
Поставка Оборудования производится в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (время московское). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Оборудования за 3 дня до фактической поставки Оборудования и/или оказания Услуг. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | С момента заключения договора по 10 декабря 2018 года. |
| Дата публикации: | 22.10.2018 15:28 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.10.2018 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.11.2018 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1490719" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - ЮЛ и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - ЮЛ, ИП банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КОАП РФ, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Дополнительные требования в соответствии с техническим заданием. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица), КПП участника закупки (для юридического лица), ОГРН участника закупки (для юридического лица), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ОГРН участника закупки (для иностранного лица), ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты участника закупки
2)полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса котировок цен выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
3)документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки.
5)копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения;
7) предложение участника о функциональных и качественных характеристиках поставляемой продукции. Должно содержать: наименование товара, наименование страны происхождения товара; наименование и местонахождение производителя товара, указание на товарный знак (при наличии), модель, артикул и т.д. предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным Техническим заданием;
8) заявка на участие в запросе цен;
9) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений и т.п.);
10) Согласие участника на обработку персональных данных, согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, т/ф. (8422) 58-80-55
Контактный телефон: тел. (8422) 27-33-59
e-mail: guogc@mail.ru |
| Председатель комиссии: | Кисарова Надежда Ивановна - Заместитель директора по общим вопросам |
| Члены комиссии: | Заместитель председателя комиссии: Кандаулова Татьяна Викторовна- Главный бухгалтер
Члены комиссии:
Глебова Наталья Степановна - Начальник хозяйственного отдела
Гомзова Татьяна Николаевна - Ведущий инженер по обслуживанию и содержанию зданий и сооружений
Ефанова Надежда Михайловна - начальник отдела по делам ГО и ЧС, инженер по ОТ
Козлова Таисия Владимировна - экономист
Никифорова Людмила Петровна - Помощник врача эпидемиолога
Секретарь комиссии:
Докина Наталья Геннадьевна - инженер по организации и нормированию труда |
 Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 4 / 903 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 59 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
