Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1452141"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31805994832 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРДВ ХАБАРОВСК", Россия, 680000, Хабаровский край, Хабаровск, 680000, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г.. ХАБАРОВСК, УЛ. ТУРГЕНЕВА, Д. 26А, ОФИС 1 |
Контактное лицо: | Тищенко Людмила юрист |
Регистрационный номер плана: | 2160167196 |
Номер позиции плана: | 8 |
Предмет договора (ОКПД2): | [46.65.10.000] Услуги по оптовой торговле офисной мебелью Поставка мебели для офисного помещения |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Торговля оптовая офисной мебелью |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 650 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 650 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Срок оплаты после поставки товара или выполнения работ |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 26а |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
Сроки выполнения предмета договора: | 30 дней |
Дата публикации: | 15.12.2017 08:40 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.12.2017 00:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.12.2017 00:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1452141" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с конкурсной документацией |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Председатель комиссии: | Иванченко Евгений Сергеевич - Вр.и.о. генерального директора |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 11 / 241
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 231
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0