|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1451441"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31705851843 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ-НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КОМИНТЕРНА", Россия, 630015, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630015, Новосибирская область, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ПЛАНЕТНАЯ, Д. 32 |
| Контактное лицо: | Лестева Елена Валерьевна
Начальник бюро по закупочной деятельности |
| Регистрационный номер плана: | 2160197086 |
| Номер позиции плана: | 380 |
| Предмет договора (ОКПД2): | [14.12.11] Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные
Поставка спец. одежды для чистых помещений |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство спецодежды |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 555 044,04 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 555 044,04 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, оплата в размере 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступление товара. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.
Срок поставки товара: по «28» февраля 2018г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара: по «28» февраля 2018г. |
| Дата публикации: | 08.12.2017 07:39 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 20.12.2017 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.12.2017 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1451441" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | в соответствии с п. 9 Информационной карты |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требуется
Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме составляет 11 100,88 руб., НДС не облагается.
Обеспечение заявки может предоставляться участником конкурса по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 15 Информационной карте конкурсной документации, путем предоставления банковской гарантии. |
| Информация о заключенной сделке: | 08.12.2017 07:39 № 140/ЗК/109 от 12.01.2018
Контрагент: ООО "ЛТО"
Цена: 449 529,50 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.