|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1343185"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=3363624 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ НАНОТЕХ", Россия, 600031, Владимирская область, Владимир, 600031, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ВЛАДИМИР, Г ВЛАДИМИР, УЛ ДОБРОСЕЛЬСКАЯ, Д. 224Д |
| Контактное лицо: | Чернова Екатерина
Руководитель группы закупки и конкурсных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Комплектные технологические линии, установки и агрегаты по производству прочие
Изготовление стойки отверждения полимера для рулонных элементов, двурядной с вращающимися осями |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 465 827,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 465 827,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата производится безналичным расчетом.
Оплата производится после поступления Оборудования на склад Покупателя в течение 30 календарных дней с момента передачи Оборудования Покупателю по товаросопроводительным документам и предоставления Поставщиком счета на оплату Оборудования. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д.224д
Условия поставки: силами и за счет поставщика
Срок изготовления и поставки – не более 90 календарных дней |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 90 календарных дней |
| Дата публикации: | 06.10.2015 15:10 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.10.2015 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 23.10.2015 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1343185" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1.1. Непроведение ликвидации участника процедур закупки  юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки  юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.2. Неприостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
1.3. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в простой процедуре закупки не принято.
1.4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Дополнительные требования к Участникам закупки могут быть установлены в Разделе V. Документации по проведению простой процедуры закупки в электронной форме "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В состав заявки должны входить документы:
1)Опись документов, входящих в состав заявки
2)Заявка на участие
3)Сведения об участнике
4)Техническое предложение
5)Протокол разногласий к проекту договора
К заявке должны быть следующие документы:
1)Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписка из ЕГРЮЛ[для юр. лиц]; полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписку из ЕГРП [для ИП]; заверенные участником копии документов, удостоверяющих личность [для иных физ. лиц];
2)Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица
3)Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, указанным в документации
4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
6) налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения [только для юр. лиц, применяющих специальные налоговые режимы] на последнюю отчетную дату;
7) копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
8) копия информационного письма Госкомстата об учете в ЕГРПО;
9) Справка ФНС об отсутствии у Общества задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи документов;
10) копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенная печатью организации;
11) заверенные Участником копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей)
12) Справка, подписанная руководителем общества, заверенная печатью Общества о том, что данная сделка не является для Общества крупной или документ об одобрении сделки;
13) Документы, подтверждающие качество поставляемого товара с подробными характеристиками
114) декларация о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [только если Участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства] |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 600031, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, улица Добросельская, дом 224д; тел.: +7 (4922) 47-40-01; факс +7 (4922) 47-40-01 (доб. 355); электронный адрес: e.Chernova@membranium.com |
| Председатель комиссии: | Макиенко Д.А. - Генеральный директор |
| Члены комиссии: | Дзюбенко В.Г. - первый заместитель генерального директора-директор по производству
Крайнов С.Г. - директор службы обеспечения производственной деятельности
Донцова Л.Н. - финансовый директор
Ильинская Ю.В. - главный юрисконсульт
Член комиссии с правом совещательного голоса - Мартьянов В.А. - технический директор |
| Информация о заключенной сделке: | 06.10.2015 15:10 № RU/6/077/2015 от 19.11.2015
Контрагент: АО НПО "МАГНЕТОН"
Цена: 153 400,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.