|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1341328"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВО "БЕЗОПАСНОСТЬ", Россия, 109147, Москва, УЛ ТАГАНСКАЯ, 34 |
| Контактное лицо: | Веселкина Дарья Александровна
Руководитель группы по закупкам |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по розничной торговле автомобилями
поставка автомобиля Ауди |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Розничная торговля автотранспортными средствами |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 2 640 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 640 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | В соответствии с условиями договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с условиями договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с условиями договора |
| Дата публикации: | 24.09.2015 15:34 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Комиссия по закупкам ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.10.2015 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 02.10.2015 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1341328" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;
- должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе котировок информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике запроса котировок в реестрах недобросовестных поставщиков:
1) в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2) в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с разделом 4 "Информационная карта запроса котировок" документации по запросу котировок |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 24.09.2015 15:34 № 320-27-15 от 08.10.2015
Контрагент: ООО "АУДИ ЦЕНТР ВАРШАВКА"
Цена: 2 587 198,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 9 / 110
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 334
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.